Bölge Adliye Mahkemesi Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 17. Hukuk Dairesi
E. 2024/659 • K. 2024/1112 • 5 Temmuz 2024
Karar Özeti
T.C. ANKARA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 17. HUKUK DAİRESİ 2024/659 - 2024/1112
T.C.
ANKARA
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ
17. HUKUK DAİRESİ
ESAS NO : 2024/659
KARAR NO : 2024/1112
T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A
K A R A R
BAŞKAN : ... (...)
ÜYE : ... (...)
ÜYE : ... (...)
KATİP : ... (...)
İNCELENEN KARARIN
MAHKEMESİ : ANKARA 4. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
DAVA TARİHİ : 13/11/2007
KARAR TARİHİ : 17/02/2023
NUMARASI : 2007/633 Esas - 2023/142 Karar
DAVACI
VEKİLİ :
DAVALI :
DAVANIN KONUSU : Tazminat
Yukarıda ilk derece mahkemesi ve dosya numarası yazılı hükme karşı istinaf kanun yoluna başvurulması üzerine dosya incelendi.
DAVA:
Birleştirilen Ankara 9.Asliye Ticaret Mahkemesi 2005/9 Esas 2005/110 Karar: Davacı ... Kooperatifi, davalı yüklenici ... İnşaat Sanayi ve Tic.Ltd.Şti. arasında düzenlenen Ankara 29.Noterliği’nin 16.03.1998 tarih ve 4605 yevmiye numaralı kat karşılığı inşaat sözleşmesi, aynı noterliğin 09.02.1999 gün ve 2679 yevmiye numaralı ek sözleşme, yine aynı noterliğin 26.07.1999 gün ve 12123 yevmiye numaralı ek sözleşme ve Altındağ 5.Noterliği’nin 05.06.2002 gün ve 11051 yevmiye numaralı ek sözleşmesi gereği yüklenicinin yükümlendiği işleri %75 oranında ifa ettiğini, işin süresinde tamamlanmaması nedeniyle ceza-i şart ödemesi gerektiğini, ayrıca mahrum olduğu kira gelirinin bulunduğunu ileri sürerek, 1.250.000TL kira kaybı ile 1.250.000TL ceza-i şart bedelinin taşınmazların teslim tarihinden itibaren işleyen kısa vadeli krediler için...
T.C.
ANKARA
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ
17. HUKUK DAİRESİ
ESAS NO : 2024/659
KARAR NO : 2024/1112
T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A
K A R A R
BAŞKAN : ... (...)
ÜYE : ... (...)
ÜYE : ... (...)
KATİP : ... (...)
İNCELENEN KARARIN
MAHKEMESİ : ANKARA 4. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
DAVA TARİHİ : 13/11/2007
KARAR TARİHİ : 17/02/2023
NUMARASI : 2007/633 Esas - 2023/142 Karar
DAVACI
VEKİLİ :
DAVALI :
DAVANIN KONUSU : Tazminat
Yukarıda ilk derece mahkemesi ve dosya numarası yazılı hükme karşı istinaf kanun yoluna başvurulması üzerine dosya incelendi.
DAVA:
Birleştirilen Ankara 9.Asliye Ticaret Mahkemesi 2005/9 Esas 2005/110 Karar: Davacı ... Kooperatifi, davalı yüklenici ... İnşaat Sanayi ve Tic.Ltd.Şti. arasında düzenlenen Ankara 29.Noterliği’nin 16.03.1998 tarih ve 4605 yevmiye numaralı kat karşılığı inşaat sözleşmesi, aynı noterliğin 09.02.1999 gün ve 2679 yevmiye numaralı ek sözleşme, yine aynı noterliğin 26.07.1999 gün ve 12123 yevmiye numaralı ek sözleşme ve Altındağ 5.Noterliği’nin 05.06.2002 gün ve 11051 yevmiye numaralı ek sözleşmesi gereği yüklenicinin yükümlendiği işleri %75 oranında ifa ettiğini, işin süresinde tamamlanmaması nedeniyle ceza-i şart ödemesi gerektiğini, ayrıca mahrum olduğu kira gelirinin bulunduğunu ileri sürerek, 1.250.000TL kira kaybı ile 1.250.000TL ceza-i şart bedelinin taşınmazların teslim tarihinden itibaren işleyen kısa vadeli krediler için...
Tam metni ve tüm kararları görüntüleyin
Lextum.ai'ya giriş yaptıktan sonra sınırsız, süresiz ve ücretsiz erişebilirsiniz.