Bölge Adliye Mahkemesi Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 27. Hukuk Dairesi

T.C. ANKARA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 27. HUKUK DAİRESİ
Esas No: 2022/521 - Karar No:2024/315
T.C.
ANKARA
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ
27. HUKUK DAİRESİ
DOSYA NO : 2022/521
KARAR NO : 2024/315
T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A
K A R A R
BAŞKAN : ... (...)
ÜYE : ... (...)
ÜYE : ... (...)
KATİP : ... (...)
İNCELENEN KARARIN
MAHKEMESİ : ANKARA 12. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
TARİHİ : 25/02/2022
NUMARASI : 2020/337 E-2022/115 K
DAVACI
VEKİLİ
DAVALI :
DAVANIN KONUSU : Menfi Tespit (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan)
KARAR TARİHİ : 17/04/2024
KARAR YAZIM TARİHİ : 17/04/2024
Davacı vekili tarafından davalı aleyhine açılan eser sözleşmesinden kaynaklanan menfi tespit istemine ilişkin davada mahkemece davanın reddine dair verilen karara karşı süresi içinde davacı vekili tarafından istinaf kanun yoluna başvurulması üzerine yapılan incelemede;
GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:
Davacı vekili; taraflar arasında "Doğalgaz Tesisatı ve Tuvaletlerin Onarımı" işine ilişkin 45.430,00 TL bedelli iş yapım sözleşmesi imzalandığını, işe başlama tarihinin 23/06/2014, teslim tarihinin 14/07/2014 olarak belirlendiğini ancak sözleşmede bahsi geçen işin süresi içinde ve iş kapsamına göre yapılması gereken edimlerin bir kısmının yerine getirilmemesi, bazılarının da kusurlu olarak yapılması nedeniyle işin bitirilmediğini, bu nedenle davalıya ihtarname gönderildiğini, bununla birlikte işin süresinde yapılmamış olması nedeniyle eksik kalan işlerin başka firmaya tamamlattırıldığını, buna...