Bölge Adliye Mahkemesi Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 27. Hukuk Dairesi

T.C. ANKARA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 27. HUKUK DAİRESİ
Esas No: 2024/58 - Karar No:2024/234
T.C.
ANKARA
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ
27. HUKUK DAİRESİ
DOSYA NO : 2024/58
KARAR NO : 2024/234
T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A
K A R A R
BAŞKAN :
ÜYE :
ÜYE :
KATİP :
İNCELENEN KARARIN
MAHKEMESİ : ANKARA 10. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
TARİHİ : 07/12/2021
NUMARASI : 2017/92 E-2021/724 K
DAVACI :
VEKİLİ :
DAVALI :
VEKİLİ
BİRLEŞEN 2017/897 ESAS VE 2018/925 ESAS SAYILI DAVALARDA
DAVACI :
VEKİLİ :
DAVALI :
VEKİLİ :
DAVALARIN KONUSU : Alacak / Alacak / Alacak (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan)
KARAR TARİHİ : 25/03/2024
KARAR YAZIM TARİHİ : 25/03/2024
Eser sözleşmesinden kaynaklanan alacak talepli dava ve birleşen davalara ilişkin mahkemece verilen kararlara karşı süresi içinde taraf vekillerince istinaf kanun yoluna başvurulması üzerine yapılan incelemede;
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
Davacı vekili özetle; taraflar arasında akdedilen 24.07.2015 tarihli anahtar teslim inşaat yapım sözleşmesi ile müvekkilinin ... parselde ...(...) kurumu koordinatörlüğünde süt çiftliği inşaatı yapmayı üstlendiğini, 2015 yılı bakanlık birim fiyatları üzerinden %10 oranında indirim yapılmak suretiyle ödeme yapılmasının, tahmini bedelin %25'lik bölümüne KDV eklenerek ödenmesinin, kalan bedelin aylık hakedişler halinde işin denetim firmasına tesliminden itibaren 7 gün içerisinde ödenme yapılmasının kararlaştırıldığını, müvekkilinin hakedişlerinin süresinde ödenmediğini, yine...