Bölge Adliye Mahkemesi Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 31. Hukuk Dairesi

T.C. ANKARA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ BAM 31. HUKUK DAİRESİ Esas-Karar No: 2024/807 - 2024/824
T.C.
ANKARA
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ
31.HUKUK DAİRESİ
(İnceleme Aşamasında / Duruşmasız)
(Başvurunun Esastan Reddi / HMK m. 353/1-b.1)
DOSYA NO : 2024/807 Esas
KARAR NO : 2024/824
T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A
İ S T İ N A F K A R A R I
İNCELENEN KARARIN
MAHKEMESİ : ANKARA 10. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
TARİHİ : 16/07/2024
NUMARASI : 2024/194 Esas-2024/503 Karar
DAVACI :
VEKİLİ :
DAVALI :
DAVANIN KONUSU : Alacak (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan)
KARAR TARİHİ : 08/10/2024
KARAR YAZIM TARİHİ : 14/10/2024
Davacı vekili tarafından davalı aleyhine açılan Alacak (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) davasında mahkemece davanın usulden reddine dair verilen karara karşı süresi içinde davacı vekili tarafından istinaf kanun yoluna başvurulması üzerine yapılan incelemede;
TARAFLARIN İDDİA VE SAVUNMALARININ ÖZETİ:
Davacı vekili; dava dilekçesinde özetle, davalı kurum tarafından 01/04/2020 tarihinde 2020/114726 İhale Kayıt Numaralı ihale gerçekleştirildiğini, idare tarafından yaklaşık maliyetin 2.756.793,93 TL olarak belirlendiğini, söz konusu işin ihalesinin müvekkili tarafından kazanıldığını, sözleşmenin süresinin 120 gün olarak belirlendiğini, müvekkilinin süre uzatım taleplerinin davalı kurum tarafından reddedildiğini, daha sonrasından müvekkiline 25 ün ek süre uzatımı dışında yeni bir süre uzatımı verilmediğini, 22/10/2020 tarihinde Durum Tespit Tutanağı ile sözleşmenin...