Bölge Adliye Mahkemesi Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 7. Hukuk Dairesi

T.C.
ANTALYA
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ
YEDİNCİ HUKUK DAİRESİ
T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A
İ S T İ N A F K A R A R I
İncelenen Kararın
Mahkemesi : Antalya 1. Asliye Ticaret Mahkemesi
Tarihi: 24/06/2022
Davanın Türü: Tazminat (Eser Sözleşmesi)
İlk derece mahkemesince verilen karar istinaf edilmekle dairemiz üyesi tarafından hazırlanan rapor okunduktan ve dosya kapsamı incelendikten sonra yapılan müzakere sonucu gereği düşünüldü;
I. DAVA
Davacı vekili açtığı dava ile,
davacı ile dava dışı ... A.Ş arasında ... ilçesi şebeke tesis yapım işi sözleşmesi, ... ilçesi şebeke tesis yapım işi sözleşmesi ve ... ilçesi şebeke tesis yapım işi sözleşmesi yapıldığını, ... 28/05/2013 tarihinde davalıya devrine kadar hak edişlerin zamanında ödendiğini, bu tarihten sonra davalı şirketin kurumu devraldığını ve hak ediş ödemelerinin zamanında gerçekleştirmediğini, bu nedenle icra takipleri yapılarak hak edişlerin tahsil edilebildiğini, davacının ödemeleri zamanında alamadığından ticari itibarının bozulduğunu, malzeme verilen firmaların gecikmeleri tolere etmediğini, davacının borçlarını zamanında ödeyemeyip çeklerinin yazıldığını, sözleşmenin devamının çekilmez hale geldiğini, bu nedenle Sivas 2. Noterliğinin 12/02/2014 tarih ve ... yevmiye numaralı ihtarnamesiyle ... ilçesi şebeke tesis ve yapım sözleşmesi ile, ... ilçesi şebeke tesis ve yapım sözleşmesinin haklı nedenle feshedildiğini, ... ilçesi yönünden 31/12/2013 tarihi itibariyle işin %72,91 oranında, ...