Bölge Adliye Mahkemesi İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 53. Hukuk Dairesi

T.C.
İSTANBUL
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ
53.HUKUK DAİRESİ
DOSYA NO:2022/994
KARAR NO:2024/1307
TÜRK MİLLETİ ADINA
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARI
İNCELENEN KARARIN
MAHKEMESİ:İstanbul Anadolu 9. Asliye Ticaret Mahkemesi
TARİHİ:10/11/2020
NUMARASI:2018/236 Esas, 2020/605 Karar
DAVANIN KONUSU:Tazminat (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan)
KARAR TARİHİ:05/12/2024
Taraflar arasında görülen davanın yerel mahkemece yapılan yargılaması sonucunda verilen hükme karşı istinaf yoluna başvurulmuş olup, duruşmasız olarak dosya üzerinde yapılan inceleme ve istinaf talepleriyle sınırlı olarak yapılan değerlendirme sonunda;
GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:Davacı vekili, müvekkili şirket ile .... A.Ş arasında 01/08/2015 tarihinde yapılan sözleşme ile ... fabrikasının mekanik işlerinin yapılması konusunda anlaşıldığını, bu fabrikanın mekanik kısmında kullanılmak üzere ... model... dizel motorlu dik türbin tip yangın pompası aksesuarları ile ... pompa kontrol paneli için müvekkili şirketin davalı şirketle 28/01/2016 tarihinde anlaşma yaptığını, taraflar arasında yapılan bu sözleşme gereği davalı şirketin müvekkili şirkete sözleşmede belirtilen malları en geç 19-20 hafta içerisinde teslim etmesi gerektiğini, davalının sözleşme gereği taahhüt ettiği malı geç teslim etmesinden dolayı müvekkili şirketin işini süresinde bitiremediğini ve bu nedenle cezai şart ödemek durumunda kaldığını, bu bedelin sözleşme gereği karşılaması için davalıya 19/10/2017 tarihli ihtarnamenin keşide edildiğini, davalı şirketin malın tesliminin kendi...