Yargıtay 6. Hukuk Dairesi

MAHKEMESİ : İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 15. Hukuk Dairesi
SAYISI : 2020/2031 E., 2023/1373 K.
HÜKÜM/KARAR : Esastan Ret
İLK DERECE MAHKEMESİ : Gaziosmanpaşa 1. Asliye Hukuk Mahkemesi
SAYISI : 2014/310 E., 2020/235 K.
1- İlk Derece Mahkemesince, tazminat davasında, davacı ile davalı yüklenici arasında imzalanan arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi uyarınca teslim günü olarak kararlaştırılan 11.11.2007 tarihinden, sözleşmenin feshi ve tapu iptal ve tescil istemlerine ilişkin açılan davanın kabulüne dair verilen kararın kesinleşme tarihi olan 21.03.2014 tarihine kadar 7 daire için emsal kira bedelinden uğranılan kazanç kaybı ve inşaatın bu sürede yapılamaması nedeniyle uğradığı zararların tazmini yani olumlu zarar talebinde bulunulmuş ise de; davacılar ile dosya davalılarından ... arasında yapılan kat karşılığı inşaat sözleşmesinin davacıların açtığı dava sonucunda fesh edildiği, olumlu zarar niteliğindeki gecikme tazminatının sözleşmenin feshi halinde dahi istenebileceğine ilişkin taraflar arasındaki sözleşmede bir hüküm de bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.
2- İlk Derece Mahkemesi kararına karşı davacılar vekilince istinaf yoluna başvurulması üzerine, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 15. Hukuk Dairesince istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmiştir.
3- Bu karara karşı süresinde davacılar vekilince temyiz yoluna başvurulması üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
Kamu düzenine aykırılık hallerinin re'sen gözetildiği, istinaf nedenleriyle sınırlı ve usulüne uygun...