Yargıtay 6. Hukuk Dairesi

MAHKEMESİ : Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi
SAYISI : 2023/1527 E., 2024/337 K.
KARAR : Esastan Red
İLK DERECE MAHKEMESİ : Sivas 2. Asliye Hukuk Mahkemesi
SAYISI : 2022/15 E., 2023/407 K.
1- İlk Derece Mahkemesince; kat karşılığı inşaat sözleşmesinden kaynaklanan geç teslim nedeniyle kira bedeli tahsiline ilişkin davada, sözleşme hükümlerine göre geç ifada bulunan davalı yüklenicinin arsa sahibi olan davacılara kira bedeli ödemesi gerektiği gerekçesiyle, taleple bağlılık ilkesi doğrultusunda davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.
2- İlk Derece Mahkemesi kararına karşı davalı vekilince istinaf yoluna başvurulması üzerine, Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesince; istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmiştir.
3- Bu karara karşı süresinde davalı vekilince temyiz yoluna başvurulması üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
Kamu düzenine aykırılık hallerinin re'sen gözetildiği, istinaf nedenleriyle sınırlı ve usulüne uygun olarak istinaf inceleme ve denetiminin yapıldığı, keza; taraflar arasındaki sözleşmenin 2. ve 3. maddelerinde yükleniciye verilen süre ve bu sürede edimlerini ifa edemeyen yüklenicinin arsa sahiplerine düşen daire sayısı kadar çevredeki emsallere uygun kira bedeli ödeyeceğinin kararlaştırılmış olması ve yüklenicinin edimini süresinde ifa edemediğinin dosya kapsamından anlaşılmasına göre davalı vekilinin temyiz istemleri yerinde görülmemiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi 4.