Bölge Adliye Mahkemesi İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 15. Hukuk Dairesi
E. 2024/93 • K. 2024/662 • 18 Eylül 2024
Karar Özeti
T.C.
İSTANBUL
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ
15.HUKUK DAİRESİ
DOSYA NO: 2024/93
KARAR NO: 2024/662
TÜRK MİLLETİ ADINA
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARI
İNCELENEN KARARIN
MAHKEMESİ: BAKIRKÖY 4. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
NUMARASI: 2023/923 Esas, 2023/770 Karar
TARİHİ: 02/10/2023
DAVANIN KONUSU: Alacak (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan)
KARAR TARİHİ: 18/09/2024
Taraflar arasında görülen davanın yerel mahkemece yapılan yargılaması sonucunda verilen hükme karşı istinaf yoluna başvurulmuş olup, duruşmasız olarak dosya üzerinde yapılan inceleme ve istinaf talepleriyle sınırlı olarak yapılan değerlendirme sonunda;
GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ: Davacı vekili, davacı İstanbul ili Bakırköy ... mahallesi ... caddesi No:... adresinde bulunan ... ada ... parselde bulunan taşınmaz için kentsel dönüşüm hükümleri kapsamında bir eser sözleşmesini davalı hariç tüm kat malikleri tarafından imzalandığını, inşaat ruhsatı 28.06.2021 tarihinde alınarak Temmuz 2021 tarihinde inşaata başlandığını ve 28.07.2023 tarihinde iskan alındığını, özellikle pandemi süresi ve idari gecikmeler sebebiyle teslimde gecikme olduğunu, ancak bina maliklere Eylül 2022 tarihinde işin bittiğini, davalı kendi dairesine girerek satılık ilanı koyduğunu, herhangi bir teslim tutanağı imzalamak istemediğini, ödemesi gereken bedeli ödemediğini, davalı eksik işlerin tespiti için tespit yaptırdığını, tespit tarihi itibariyle bir kısım eksikler olduğu bilindiğini, sözleşmenin 6.4 maddesinde ödemede 10 gün gecikmesi halinde işin durdurulabileceği, ceza şart...
İSTANBUL
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ
15.HUKUK DAİRESİ
DOSYA NO: 2024/93
KARAR NO: 2024/662
TÜRK MİLLETİ ADINA
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARI
İNCELENEN KARARIN
MAHKEMESİ: BAKIRKÖY 4. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
NUMARASI: 2023/923 Esas, 2023/770 Karar
TARİHİ: 02/10/2023
DAVANIN KONUSU: Alacak (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan)
KARAR TARİHİ: 18/09/2024
Taraflar arasında görülen davanın yerel mahkemece yapılan yargılaması sonucunda verilen hükme karşı istinaf yoluna başvurulmuş olup, duruşmasız olarak dosya üzerinde yapılan inceleme ve istinaf talepleriyle sınırlı olarak yapılan değerlendirme sonunda;
GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ: Davacı vekili, davacı İstanbul ili Bakırköy ... mahallesi ... caddesi No:... adresinde bulunan ... ada ... parselde bulunan taşınmaz için kentsel dönüşüm hükümleri kapsamında bir eser sözleşmesini davalı hariç tüm kat malikleri tarafından imzalandığını, inşaat ruhsatı 28.06.2021 tarihinde alınarak Temmuz 2021 tarihinde inşaata başlandığını ve 28.07.2023 tarihinde iskan alındığını, özellikle pandemi süresi ve idari gecikmeler sebebiyle teslimde gecikme olduğunu, ancak bina maliklere Eylül 2022 tarihinde işin bittiğini, davalı kendi dairesine girerek satılık ilanı koyduğunu, herhangi bir teslim tutanağı imzalamak istemediğini, ödemesi gereken bedeli ödemediğini, davalı eksik işlerin tespiti için tespit yaptırdığını, tespit tarihi itibariyle bir kısım eksikler olduğu bilindiğini, sözleşmenin 6.4 maddesinde ödemede 10 gün gecikmesi halinde işin durdurulabileceği, ceza şart...
Tam metni ve tüm kararları görüntüleyin
Lextum.ai'ya giriş yaptıktan sonra sınırsız, süresiz ve ücretsiz erişebilirsiniz.