İlk Derece Mahkemesi Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi

T.C. BAKIRKÖY 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
ESAS NO : 2021/496 Esas
KARAR NO : 2024/1330
DAVA : Alacak (Ticari Satıma Konu Malın İadesi)
DAVA TARİHİ : 14/06/2021
KARAR TARİHİ : 26/12/2024
GEREKÇELİ KARARIN
YAZILDIĞI TARİH : 07/01/2025
Mahkememizde görülmekte olan Alacak (Ticari Satıma Konu Malın İadesi) davasının yapılan açık yargılaması sonunda,
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; Müvekkilinin Mart ve Nisan ayında davalı tarafla maske alımı konusunda karşılıklı olarak anlaştıklarını, müvekkilinin davalı yanla maske yapım makinesi alım satımı konusunda telefonla belirli aralıklarla yaptıkları görüşmeler neticesinde karşılıklı güvene dayalı olarak anlaşma sağladıklarını, taraflar işbu makine alım satımına ilişkin yazılı bir sözleşme akdetmediklerini, taraflar makinenin özellikleri teslim+ kurulum ve bedelin ödenmesi tarihi gibi belli başlı konularda anlaşma sağladıklarını, bu hususlara ilişkin mail yazışmaları ve .... görüşmelerinin mevcut olduğunu, davalı yanın müvekkile satışa konu makinenin özellikleri konusunda tahhhütte bulunurken müvekkile günlük 180.000,00 adet maske üretim kapasitesine sahip olduğunu .... üzerinden 6 Nisan 2020 tarihinde yazılı olarak taahhütte bulunduğunu, makine bedelinin ise 130.000,00 $ olarak belirlendiğini, belirlenen makine taksitlerinin makine tesliminden önce ödendiğini, makinenin 1 Mayıs 2020 tarihinde teslim edilmesi gerekirken davalı yanın kendisinden kaynaklanan sebeplerle teslimatı 29/05/2020 tarihinde gecikmeli ve eksik olarak...