İlk Derece Mahkemesi İstanbul 12. Asliye Ticaret Mahkemesi
E. 2023/124 • K. 2024/1024 • 19 Aralık 2024
Karar Özeti
T.C.
İSTANBUL
12. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
ESAS NO:2023/124 Esas
KARAR NO:2024/1024
DAVA:Alacak
DAVA TARİHİ:20/09/2011
Birleşen ....Asliye Ticaret Mahkemesi ... sayılı dosyası yönünden:
DAVA:Alacak
DAVA TARİHİ:16/05/2012
KARAR TARİHİ:19/12/2024
Mahkememizde görülmekte olan Alacak davasının yapılan açık yargılaması sonunda,
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
Asıl davada; davacı vekili dava dilekçesinde özetle; taraflar arasında .... Noterliği' nin 09/06/2008 tarih ve ... yevmiye nolu "..." işi yapım sözleşmesi imzalandığını, anahtar teslimi götürü bedel sözleşmesi düzenlendiğini, işin süresinin yer tesliminden itibaren 300 gün olduğunu, davalı kurumun dava konusu işi 2008 yılı içinde tamamlamayı öngördüğü için havanın fen noktasında çalışmaya uygun olmayan gün ve ayları belirtmediğini, ancak tarafların iradesi dışında ihalenin kesinleşmesi ve sözleşmenin imzalanmasının ihale tarihinden 138 gün sonra gerçekleştiğini, bu şekilde işin bitim tarihinin 08/04/2009 tarihine ötelendiğini ve sözleşme konusu işin zorunlu nedenlerle ertesi seneye sari hale gelen iş durumuna geldiğini, bu nedenle süre uzatımı konusunda sözleşmenin 10.1.3. maddesinin son cümlesindeki hal ve şartlarının oluştuğunu, bu husus ile sözleşme sürecinde oluşan bir kısım zorunlu hallerin ileri sürülerek müvekkil şirketçe talep olunan süre uzatım talebinin davalı kurumca kabul edilmediğini, işin normal şartlardaki bitim tarihi olan 08/04/2009 tarihi dikkate alındığında, bu günden sonrası için 1.427.791,73 TL gecikme cezası ve buna bağlı olarak...
İSTANBUL
12. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
ESAS NO:2023/124 Esas
KARAR NO:2024/1024
DAVA:Alacak
DAVA TARİHİ:20/09/2011
Birleşen ....Asliye Ticaret Mahkemesi ... sayılı dosyası yönünden:
DAVA:Alacak
DAVA TARİHİ:16/05/2012
KARAR TARİHİ:19/12/2024
Mahkememizde görülmekte olan Alacak davasının yapılan açık yargılaması sonunda,
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
Asıl davada; davacı vekili dava dilekçesinde özetle; taraflar arasında .... Noterliği' nin 09/06/2008 tarih ve ... yevmiye nolu "..." işi yapım sözleşmesi imzalandığını, anahtar teslimi götürü bedel sözleşmesi düzenlendiğini, işin süresinin yer tesliminden itibaren 300 gün olduğunu, davalı kurumun dava konusu işi 2008 yılı içinde tamamlamayı öngördüğü için havanın fen noktasında çalışmaya uygun olmayan gün ve ayları belirtmediğini, ancak tarafların iradesi dışında ihalenin kesinleşmesi ve sözleşmenin imzalanmasının ihale tarihinden 138 gün sonra gerçekleştiğini, bu şekilde işin bitim tarihinin 08/04/2009 tarihine ötelendiğini ve sözleşme konusu işin zorunlu nedenlerle ertesi seneye sari hale gelen iş durumuna geldiğini, bu nedenle süre uzatımı konusunda sözleşmenin 10.1.3. maddesinin son cümlesindeki hal ve şartlarının oluştuğunu, bu husus ile sözleşme sürecinde oluşan bir kısım zorunlu hallerin ileri sürülerek müvekkil şirketçe talep olunan süre uzatım talebinin davalı kurumca kabul edilmediğini, işin normal şartlardaki bitim tarihi olan 08/04/2009 tarihi dikkate alındığında, bu günden sonrası için 1.427.791,73 TL gecikme cezası ve buna bağlı olarak...
Tam metni ve tüm kararları görüntüleyin
Lextum.ai'ya giriş yaptıktan sonra sınırsız, süresiz ve ücretsiz erişebilirsiniz.