İlk Derece Mahkemesi İstanbul Anadolu 13. Asliye Ticaret Mahkemesi
E. 2023/356 • K. 2024/903 • 17 Aralık 2024
Karar Özeti
T.C. İstanbul Anadolu 13. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
ESAS NO : 2023/356
KARAR NO : 2024/903
DAVA : İtirazın İptali (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan)
DAVA TARİHİ : 24/05/2023
KARAR TARİHİ : 17/12/2024
Mahkememizde görülmekte olan İtirazın İptali (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılaması sonunda,
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; Davacı müvekkilinin, taraflar arasında akdedilen 10.06.2022 tarihli Kaba İnşaat Sözleşmesi gereğince ---- İli, ---- İlçesi, ---- adresinde bulunan taşınmazın kaba inşaat işlerinin yapılmasını alt yüklenici olarak üstlendiğini, taraflar arasında akdedilen 10.06.2022 tarihli sözleşmenin "Yapılacak İşin Birim Fiyatları" başlıklı 3.3. Maddesi ile "Betonarme kalıp yapılması (Kalıp, Demir isçiliği ve kalıp/lık malzeme işi için m2 birim fiyatı 230,00 TL ve epoksi (Maksimum 20 cm derinlik çapı 18 mm) adet fiyatı 65.00 TL olmak üzere işin toplam bedeli 1.050.000.00 TL KDV olarak kararlaştırıldığını, yine Sözleşmenin 3.3. Maddesi'nin Not 5 Başlıklı 3.Bendinin ise; "Sözleşmede belirtilmeyen bir iş talebi ile karşılaşıldığında, karşılıklı mutabakata göre birim fiyat oluşturulacaktır." şeklinde olduğunu, davacı müvekkili tarafından sözleşmeye konu işin ifası amacıyla 14.06.2022 tarihi itibariyle yer teslimi gerçekleştirildiğini ve işbaşı yapıldığını, fakat davalı firmanın sorumluluğu dahilinde bulunan hafriyat, kısmi grobeton ve izolasyon işlerinin parça parça yapılmasından doğan gecikmeler ile yine davalı tarafın uhdesinde olan proje değişikliği ve ruhsat...
ESAS NO : 2023/356
KARAR NO : 2024/903
DAVA : İtirazın İptali (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan)
DAVA TARİHİ : 24/05/2023
KARAR TARİHİ : 17/12/2024
Mahkememizde görülmekte olan İtirazın İptali (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılaması sonunda,
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; Davacı müvekkilinin, taraflar arasında akdedilen 10.06.2022 tarihli Kaba İnşaat Sözleşmesi gereğince ---- İli, ---- İlçesi, ---- adresinde bulunan taşınmazın kaba inşaat işlerinin yapılmasını alt yüklenici olarak üstlendiğini, taraflar arasında akdedilen 10.06.2022 tarihli sözleşmenin "Yapılacak İşin Birim Fiyatları" başlıklı 3.3. Maddesi ile "Betonarme kalıp yapılması (Kalıp, Demir isçiliği ve kalıp/lık malzeme işi için m2 birim fiyatı 230,00 TL ve epoksi (Maksimum 20 cm derinlik çapı 18 mm) adet fiyatı 65.00 TL olmak üzere işin toplam bedeli 1.050.000.00 TL KDV olarak kararlaştırıldığını, yine Sözleşmenin 3.3. Maddesi'nin Not 5 Başlıklı 3.Bendinin ise; "Sözleşmede belirtilmeyen bir iş talebi ile karşılaşıldığında, karşılıklı mutabakata göre birim fiyat oluşturulacaktır." şeklinde olduğunu, davacı müvekkili tarafından sözleşmeye konu işin ifası amacıyla 14.06.2022 tarihi itibariyle yer teslimi gerçekleştirildiğini ve işbaşı yapıldığını, fakat davalı firmanın sorumluluğu dahilinde bulunan hafriyat, kısmi grobeton ve izolasyon işlerinin parça parça yapılmasından doğan gecikmeler ile yine davalı tarafın uhdesinde olan proje değişikliği ve ruhsat...
Tam metni ve tüm kararları görüntüleyin
Lextum.ai'ya giriş yaptıktan sonra sınırsız, süresiz ve ücretsiz erişebilirsiniz.