Yargıtay 6. Hukuk Dairesi
E. 2023/1306 • K. 2024/4944 • 18 Aralık 2024
Karar Özeti
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi
SAYISI : 2019/497 E., 2022/62 K.
HÜKÜM/KARAR : Kısmen Kabul
Kooperatifi vekili
1-İlk Derece Mahkemesince; kat karşılığı inşaat sözleşmesinden doğan tapu iptal tescil, terditli olarak bağımsız bölümlerin bedelinin tahsili, kira, gecikme tazminatı istemli davada, davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.
2-Mahkemece, davanın kısmen kabulüne dair verilen karar, Dairemizin (Kapatılan 15. Hukuk Dairesi) 03.07.2009 tarih ve 2009/2112 Esas, 2009/4083 Karar sayılı kararıyla mahkemece, kat karşılığı inşaat sözleşmesinin arsa sahibi olarak tarafı olan Fehime Hakyemez tarafından sözleşmenin feshi, tapu iptal tescil istemleriyle Giresun 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2001/295 Esas sayılı dosyası ile dava açıldığı, davanın derdest olduğu, uyuşmazlık yönünden öncelikle sözleşmenin feshi istemi hakkında karar verilip, diğer isteklerin bunun sonucuna göre değerlendirilmesi gerektiğinden, her iki dava dosyasının birleştirilerek değerlendirme yapılması gerektiği belirtilerek, bozulmuştur.
3-Mahkemece bozma ilamına uyularak, bozma sonrası 2009/412 Esas sırasına kaydı yapılan davanın Giresun 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2001/295 Esas sayılı dosyası ile birleştirilmesine karar verilip yargılama 2001/295 Esas sayılı dosya üzerinden yürütülerek, yapılan yargılama sonucunda verilen ikinci kararda; tarafların sulh olmaları nedeniyle asıl ve birleşen davaların reddine karar verilmiştir.
4-Mahkeme kararına karşı, davacılar vekilince istinaf yoluna başvurulması üzerine Samsun Bölge Adliye Mahkemesi 1.
SAYISI : 2019/497 E., 2022/62 K.
HÜKÜM/KARAR : Kısmen Kabul
Kooperatifi vekili
1-İlk Derece Mahkemesince; kat karşılığı inşaat sözleşmesinden doğan tapu iptal tescil, terditli olarak bağımsız bölümlerin bedelinin tahsili, kira, gecikme tazminatı istemli davada, davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.
2-Mahkemece, davanın kısmen kabulüne dair verilen karar, Dairemizin (Kapatılan 15. Hukuk Dairesi) 03.07.2009 tarih ve 2009/2112 Esas, 2009/4083 Karar sayılı kararıyla mahkemece, kat karşılığı inşaat sözleşmesinin arsa sahibi olarak tarafı olan Fehime Hakyemez tarafından sözleşmenin feshi, tapu iptal tescil istemleriyle Giresun 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2001/295 Esas sayılı dosyası ile dava açıldığı, davanın derdest olduğu, uyuşmazlık yönünden öncelikle sözleşmenin feshi istemi hakkında karar verilip, diğer isteklerin bunun sonucuna göre değerlendirilmesi gerektiğinden, her iki dava dosyasının birleştirilerek değerlendirme yapılması gerektiği belirtilerek, bozulmuştur.
3-Mahkemece bozma ilamına uyularak, bozma sonrası 2009/412 Esas sırasına kaydı yapılan davanın Giresun 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2001/295 Esas sayılı dosyası ile birleştirilmesine karar verilip yargılama 2001/295 Esas sayılı dosya üzerinden yürütülerek, yapılan yargılama sonucunda verilen ikinci kararda; tarafların sulh olmaları nedeniyle asıl ve birleşen davaların reddine karar verilmiştir.
4-Mahkeme kararına karşı, davacılar vekilince istinaf yoluna başvurulması üzerine Samsun Bölge Adliye Mahkemesi 1.
Tam metni ve tüm kararları görüntüleyin
Lextum.ai'ya giriş yaptıktan sonra sınırsız, süresiz ve ücretsiz erişebilirsiniz.