Bölge Adliye Mahkemesi Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 27. Hukuk Dairesi

T.C. ANKARA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 27. HUKUK DAİRESİ
Esas No: 2022/442 - Karar No:2024/566
T.C.
ANKARA
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ
27. HUKUK DAİRESİ
DOSYA NO : 2022/442
KARAR NO : 2024/566
T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A
K A R A R
BAŞKAN : ... (...)
ÜYE : ... (...)
ÜYE : ... (...)
KATİP : ... (...)
İNCELENEN KARARIN
MAHKEMESİ : KONYA 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
TARİHİ : 09/02/2022
NUMARASI : 2014/658 E-2022/109 K
ASIL DAVADA:
DAVACI
VEKİLLERİ
DAVALI :
ASIL VE BİRLEŞEN
DAVALARIN KONUSU : Alacak/ İtirazın İptali/Alacak Gecikme Cezası, Kar Mahrumiyeti
(Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan)
KARAR TARİHİ : 25.06.2024
KARAR YAZIM TARİHİ : 25.06.2024
Eser sözleşmesinden kaynaklanan asıl ve birleşen davalarda mahkemece verilen karara karşı süresi içinde taraf vekillerince istinaf kanun yoluna başvurulması üzerine yapılan incelemede;
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
Davacı vekili özetle; taraflar arasında 21.11.2013 tarihli sözleşme yapılarak Diyarbakır 8. Anajet Üst Komutanlığı'nın 13 adet uçak sığınağı kapısının yapım işi konusunda anlaşma sağlandığını, sözleşmenin toplam bedelinin KDV dahil 7.965.000 TL olduğunu, bu bedelin 1.000.000 TL'sinin proje onayında, 800.000 TL.'sinin alt rayların ve personel kapılarının fabrikada imalatı bitirildiğinde, 1.000.000 TL.'sinin alt raylarının ve personel kapılarının montaja hazır halde iş yerine teslimini takip eden ayın 25'ine kadar, 800.000 TL.'sinin ön alın çelik mesnet kirişleri montajı hazır halde iş yerine...