Bölge Adliye Mahkemesi Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 7. Hukuk Dairesi

T.C.
ANTALYA
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ
YEDİNCİ HUKUK DAİRESİ
T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A
İ S T İ N A F K A R A R I
İncelenen Kararın
Mahkemesi: Denizli 1. Asliye Ticaret Mahkemesi
Tarihi: 23/03/2022
Davanın Türü: Asıl dava - Menfi Tespit / Birleşen davalar - Cezai Şart ve Alacak (Eser Sözleşmesi)
Karar Yazım T: 24/09/2024
İlk derece mahkemesince verilen karar istinaf edilmekle dairemiz üyesi tarafından hazırlanan rapor okunduktan ve dosya kapsamı incelendikten sonra yapılan müzakere sonucu gereği düşünüldü;
I. DAVA
Asıl dosya üzerinden açılan dava, taraflar arasında düzenlenen, Burdur ...'da yapılacak olan ... kişilik ... sosyal tesis inşaatı işine dair bir kısım imalat, nakliye ve montaj işlerinin yapılması konulu eser sözleşmesi ve ek sözleşmeye istinaden, davalının sözleşme gereği üzerine düşen edimleri yerine getirmediği iddiasıyla, iş bedeli olarak davacı tarafça davalıya verilen 700.000,00 TL bedelli çekten dolayı davacıların davalıya borçlu bulunmadıklarının tespitine ilişkin menfi tespit davası, asıl dava ile birleştirilen Denizli 1. Asliye Ticaret Mahkemesinin ... Esas ... Esas sayılı dosyaları üzerinden açılan davalar, aynı sözleşmelere istinaden süresinde teslimin gerçekleşmemesi nedeniyle cezai şart alacağının tahsili istemlerine ilişkin alacak davası, asıl dava ile birleştirilen Denizli Asliye Ticaret Mahkemesinin ... Esas sayılı dosyası üzerinden açılan dava ise, aynı sözleşme gereğince yapılan iş karşılığında ödenmediği ileri sürülen bakiye iş bedelinden kaynaklanan alacak...