Bölge Adliye Mahkemesi Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 13. Hukuk Dairesi

T.C. BURSA BAM 13. HUKUK DAİRESİ Esas-Karar No:
T.C.
BURSA
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A
13. HUKUK DAİRESİ K A R A R
DOSYA NO :
KARAR NO :
BAŞKAN :
ÜYE :
ÜYE :
KÂTİP :
İNCELENEN KARARIN
MAHKEMESİ : ..
ESAS NO : ..
KARAR NO : ..
KARAR TARİHİ
İSTİNAF BAŞVURU TARİHİ
DAVACI : ...
DAVALI : ...
DAVANIN KONUSU : Tapu İptali Ve Tescil (Satın Almaya Dayalı)
B.A.M. KARAR TARİHİ : ..
KARAR YAZIM TARİHİ : ..
Davacı tarafından, davalı aleyhine açılan davanın yapılan yargılaması sonunda mahal mahkemesince davanın reddine dair verilen karara süresi içinde davacı vekili tarafından istinaf kanun yoluna başvurulması üzerine yapılan ön inceleme sonunda, incelemenin duruşma açılmadan karar verilmesi mümkün hallerden olduğu anlaşılmakla dosya incelendi.
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
Davacı vekili dilekçesinde, davacı ile davalı kurum arasında ....'lu parsellere ilişkin 28/11/2017 tarihli arsa tahsis sözleşmesi davacı firmaya tahsis edildiği, davacı firma mevzuata uygun olarak süresi içerisinde 12/02/2019 tarihinde yapı ruhsatını aldıktan sonra 2 yıllık süreçte Covid 19 salgını, ekonomik nedenler ve şirket ortağının vefatı nedeni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatı almadığı ve inşaata başlayamadığından 7 Nisan 2021 tarihli talebi ile 2 yıl süre uzatımında bulunduğu, davalı idare tarafından müvekkil firmaya 18/05/2021 tarihli yazı ile yapı kullanma ve çalışma ruhsatı alma ve inşaata başlamak için 1 yıllık süre...