Bölge Adliye Mahkemesi İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 15. Hukuk Dairesi
E. 2024/66 • K. 2024/74 • 18 Ocak 2024
Karar Özeti
T.C.
İSTANBUL
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ
15.HUKUK DAİRESİ
DOSYA NO: 2024/66
KARAR NO: 2024/74
TÜRK MİLLETİ ADINA
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARI
İNCELENEN KARARIN
MAHKEMESİ: İSTANBUL ANADOLU 10. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
TARİHİ: 12.10.2023
NUMARASI: 2023/478 esas (Derdest)
DAVANIN KONUSU: Alacak
KARAR TARİHİ: 18/01/2024
Taraflar arasında görülen davanın yerel mahkemece yapılan yargılaması sonucunda verilen hükme karşı istinaf yoluna başvurulmuş olup, duruşmasız olarak dosya üzerinde yapılan inceleme ve istinaf talepleriyle sınırlı olarak yapılan değerlendirme sonunda;
GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ: Davacı vekili, taraflar arasında 19.01.2023 tarihinde akdedilen Çerçeve Tedarik, Tesisat İşleri ve Eser Sözleşmesi uyarınca müvekkili şirketin ... Bodrum'a inşa edilen lojman bloklarına yapılacak havalandırma, yangın ve sıhhi tesisat işlerinin uygulama yapımından yüklenici sıfatı ile sorumlu olduğunu, davalının edimlerini yerine getirmemesi ve sözleşmeyi haksız olarak feshetmesi nedeniyle zarara uğradıklarını, gecikmenin müvekkilinden kaynaklanmadığını, yetersiz malzeme temin edildiği iddiasının doğru olmadığını, her ay ödenmesi gereken ara hakedişin ödenmediğini belirterek, taraflar arasında akdedilen sözleşme bedelinin hesap edilerek şimdilik 240.000,0-TL'nin ihtarname tarihi olan 04.05.2023 tarihinden itibaren işleyecek ticari faizi ile birlikte davalı taraftan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir. Davacı vekili 29/08/2023 tarihli dilekçe ile ...
İSTANBUL
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ
15.HUKUK DAİRESİ
DOSYA NO: 2024/66
KARAR NO: 2024/74
TÜRK MİLLETİ ADINA
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARI
İNCELENEN KARARIN
MAHKEMESİ: İSTANBUL ANADOLU 10. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
TARİHİ: 12.10.2023
NUMARASI: 2023/478 esas (Derdest)
DAVANIN KONUSU: Alacak
KARAR TARİHİ: 18/01/2024
Taraflar arasında görülen davanın yerel mahkemece yapılan yargılaması sonucunda verilen hükme karşı istinaf yoluna başvurulmuş olup, duruşmasız olarak dosya üzerinde yapılan inceleme ve istinaf talepleriyle sınırlı olarak yapılan değerlendirme sonunda;
GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ: Davacı vekili, taraflar arasında 19.01.2023 tarihinde akdedilen Çerçeve Tedarik, Tesisat İşleri ve Eser Sözleşmesi uyarınca müvekkili şirketin ... Bodrum'a inşa edilen lojman bloklarına yapılacak havalandırma, yangın ve sıhhi tesisat işlerinin uygulama yapımından yüklenici sıfatı ile sorumlu olduğunu, davalının edimlerini yerine getirmemesi ve sözleşmeyi haksız olarak feshetmesi nedeniyle zarara uğradıklarını, gecikmenin müvekkilinden kaynaklanmadığını, yetersiz malzeme temin edildiği iddiasının doğru olmadığını, her ay ödenmesi gereken ara hakedişin ödenmediğini belirterek, taraflar arasında akdedilen sözleşme bedelinin hesap edilerek şimdilik 240.000,0-TL'nin ihtarname tarihi olan 04.05.2023 tarihinden itibaren işleyecek ticari faizi ile birlikte davalı taraftan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir. Davacı vekili 29/08/2023 tarihli dilekçe ile ...
Tam metni ve tüm kararları görüntüleyin
Lextum.ai'ya giriş yaptıktan sonra sınırsız, süresiz ve ücretsiz erişebilirsiniz.