Bölge Adliye Mahkemesi İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14. Hukuk Dairesi
E. 2024/538 • K. 2024/1503 • 23 Ekim 2024
Karar Özeti
T.C.
İZMİR
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ
14. HUKUK DAİRESİ
ESAS NO : 2024/538
KARAR NO : 2024/1503
T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARI
İNCELENEN KARARIN
MAHKEMESİ : İZMİR 4. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
ESAS NO : 2017/596
KARAR NO : 2023/829
DAVA TARİHİ : 16/05/2017
KARAR TARİHİ : 24/10/2023
DAVA : Alacak (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan)
KARAR TARİHİ : 23.10.2024
KARARIN YAZ. TARİHİ : 25.10.2024
İzmir 4. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 24.10.2023 tarih ve 2017/596 Esas, 2023/829 Karar sayılı kararının, istinaf başvurusu yoluyla incelenmesinin taraf vekilleri tarafından istenilmesi üzerine, dairemize gönderilen dosya incelendi, dosya içeriğine göre incelemenin duruşmasız olarak yapılması uygun görülmekle, gereği konuşulup düşünüldü.
İSTEM:
Davacı vekili tarafından verilen dava dilekçesinde özetle; Davacı şirketin davalı kurumun ... ... tesisi yapım ihalesine katıldığını, söz konusu tesisin yapımı amacıyla 14.01.2013 tarihinde 15.472.283,00 TL bedel üzerinden sözleşme imzalandığını, davacı şirkete yer tahsisi yapıldığı ve süresi içinde tesis yapımına başlandığını, davacı şirket tarafından 14.01.2013 tarihli sözleşmenin 9. maddesinin 3. fıkrası gereğince süresinde işin ilk kısmı (yapım aşaması, 20.02.2016 tarihinde Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 40.maddesi gereğince davacı şirkete tanımlanan iş çerçevesinde eksiksiz olarak tamamlanmış fakat geçici kabul çalışmalarına başlayan davalı kurumca işin tamamlanmadığına dair beyanlar şerh edilmek suretiyle...
İZMİR
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ
14. HUKUK DAİRESİ
ESAS NO : 2024/538
KARAR NO : 2024/1503
T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARI
İNCELENEN KARARIN
MAHKEMESİ : İZMİR 4. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
ESAS NO : 2017/596
KARAR NO : 2023/829
DAVA TARİHİ : 16/05/2017
KARAR TARİHİ : 24/10/2023
DAVA : Alacak (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan)
KARAR TARİHİ : 23.10.2024
KARARIN YAZ. TARİHİ : 25.10.2024
İzmir 4. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 24.10.2023 tarih ve 2017/596 Esas, 2023/829 Karar sayılı kararının, istinaf başvurusu yoluyla incelenmesinin taraf vekilleri tarafından istenilmesi üzerine, dairemize gönderilen dosya incelendi, dosya içeriğine göre incelemenin duruşmasız olarak yapılması uygun görülmekle, gereği konuşulup düşünüldü.
İSTEM:
Davacı vekili tarafından verilen dava dilekçesinde özetle; Davacı şirketin davalı kurumun ... ... tesisi yapım ihalesine katıldığını, söz konusu tesisin yapımı amacıyla 14.01.2013 tarihinde 15.472.283,00 TL bedel üzerinden sözleşme imzalandığını, davacı şirkete yer tahsisi yapıldığı ve süresi içinde tesis yapımına başlandığını, davacı şirket tarafından 14.01.2013 tarihli sözleşmenin 9. maddesinin 3. fıkrası gereğince süresinde işin ilk kısmı (yapım aşaması, 20.02.2016 tarihinde Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 40.maddesi gereğince davacı şirkete tanımlanan iş çerçevesinde eksiksiz olarak tamamlanmış fakat geçici kabul çalışmalarına başlayan davalı kurumca işin tamamlanmadığına dair beyanlar şerh edilmek suretiyle...
Tam metni ve tüm kararları görüntüleyin
Lextum.ai'ya giriş yaptıktan sonra sınırsız, süresiz ve ücretsiz erişebilirsiniz.