İlk Derece Mahkemesi İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi
E. 2023/308 • K. 2024/1039 • 25 Aralık 2024
Karar Özeti
T.C.
İSTANBUL
1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
ESAS NO : 2023/308 Esas
KARAR NO : 2024/1039
DAVA : Alacak (Ticari Satımdan Kaynaklanan)
DAVA TARİHİ : 05/05/2023
KARAR TARİHİ : 25/12/2024
Mahkememizde görülmekte olan Alacak (Ticari Satımdan Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılaması sonunda,
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
DAVA/
Davacılar vekili dava dilekçesinde özetle, ...A.Ş- ... iş ortaklığının yüklenicisi olduğu ''...” inşası kapsamında kullanılmak amacıyla, ihtiyacı olan toplam 8250 m2 “...” ın satın alınması konusunda davalı taraf ile 12.01.2022 ve 08.02.2022 tarihli iki adet mal alım sözleşmesi imzalandığı; 12.01.2022 tarihli sözleşme bedeli 636.000 TL+KDV, 08.02.2022 tarihli sözleşme bedeli 675.750 TL+KDV olup sözleşmede kararlaştırılan şekilde ödemelerin yapıldığı; 12.01.2022 tarihli sözleşmede satın alınan granit plaktaşların teslim tarihi 28.02.2022 olarak, 08.02.2022 tarihli sözleşmede ise teslim tarihi 31.03.2022 olarak belirlendiği halde kararlaştırılan 8250 m2 granit plaktaşın gecikmelerle teslim edilenleri dahil olmak üzere toplamda 6720 m2'si tarafımıza teslim edildiği; ... 45. Noterliği'nin ... tarihli ... Yevmiye numaralı ve ...tarihli ... Yevmiye numaralı ihtarnameleri ile 12.01.2022 tarihli sözleşmeye istinaden eksik olan 760 m2, 08.02.2022 tarihli sözleşmeye istinaden eksik olan 770 m2 granit taşın tebliğden itibaren 3 gün içinde eksiksiz olarak teslimini talep ettikleri halde teslim edilmeyen 1530 m2 granit taşın bedeli olan 160 TL x 1530 m2 = 244.800 TL'nin fazlaya ilişkin haklarımız...
İSTANBUL
1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
ESAS NO : 2023/308 Esas
KARAR NO : 2024/1039
DAVA : Alacak (Ticari Satımdan Kaynaklanan)
DAVA TARİHİ : 05/05/2023
KARAR TARİHİ : 25/12/2024
Mahkememizde görülmekte olan Alacak (Ticari Satımdan Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılaması sonunda,
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
DAVA/
Davacılar vekili dava dilekçesinde özetle, ...A.Ş- ... iş ortaklığının yüklenicisi olduğu ''...” inşası kapsamında kullanılmak amacıyla, ihtiyacı olan toplam 8250 m2 “...” ın satın alınması konusunda davalı taraf ile 12.01.2022 ve 08.02.2022 tarihli iki adet mal alım sözleşmesi imzalandığı; 12.01.2022 tarihli sözleşme bedeli 636.000 TL+KDV, 08.02.2022 tarihli sözleşme bedeli 675.750 TL+KDV olup sözleşmede kararlaştırılan şekilde ödemelerin yapıldığı; 12.01.2022 tarihli sözleşmede satın alınan granit plaktaşların teslim tarihi 28.02.2022 olarak, 08.02.2022 tarihli sözleşmede ise teslim tarihi 31.03.2022 olarak belirlendiği halde kararlaştırılan 8250 m2 granit plaktaşın gecikmelerle teslim edilenleri dahil olmak üzere toplamda 6720 m2'si tarafımıza teslim edildiği; ... 45. Noterliği'nin ... tarihli ... Yevmiye numaralı ve ...tarihli ... Yevmiye numaralı ihtarnameleri ile 12.01.2022 tarihli sözleşmeye istinaden eksik olan 760 m2, 08.02.2022 tarihli sözleşmeye istinaden eksik olan 770 m2 granit taşın tebliğden itibaren 3 gün içinde eksiksiz olarak teslimini talep ettikleri halde teslim edilmeyen 1530 m2 granit taşın bedeli olan 160 TL x 1530 m2 = 244.800 TL'nin fazlaya ilişkin haklarımız...
Tam metni ve tüm kararları görüntüleyin
Lextum.ai'ya giriş yaptıktan sonra sınırsız, süresiz ve ücretsiz erişebilirsiniz.