İlk Derece Mahkemesi Kayseri 1. Asliye Ticaret Mahkemesi

T.C. KAYSERİ 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
T.C.
KAYSERİ
1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
TÜRK MİLLETİ ADINA GEREKÇELİ KARAR
ESAS NO : ***
KARAR NO :***
HAKİM : ... ...
KATİP : ... ...
DAVACI : ... - TC:... ...
DAVALI : ***
DAVA : Alacak (Taşınmaz Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan)
DAVA TARİHİ : ***
KARAR TARİHİ : ***
KARAR YAZIM TARİHİ : ***
Mahkememize açılan Alacak (Taşınmaz Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan) davasının yapılan yargılaması sonucunda;
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
DAVA : Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; Müvekkili ile davalı şirket arasında Kayseri ili, ... (İçesi ... 5. Mah. Pafta ...,Ada 3276, Parsel 115 Nolu parsellerdeki hisselerin tamamından dolayı toplam 298 m2 kadastro parseli için 18.11.2016 tarihinde Kayseri 8.Noterliğinin ... Veymiye numarası ile düzenleme şeklinde taşınmaz satış Vaadi ve Arsa Payı Karşılığı inşaat sözlesmesi yapıldığını, sözleşmeye göre teslim tarihi olarak en geç 36 ay içinde teslim edileceğinin belirlendiğini, bu süre içinde inşaatın eksiksiz teslim edilmemesi halinde arsa sahiplerini her taşınmaz için ayrı ayrı 250 Euro aylık kira bedeli ödeyeceklerini, yine sözleşmeye göre müteahhit firmanın kadastro parselindeki 298 m2 arsaya karşılık 1 adet 3+1 daire ve 1 adet dükkan vereceğini, dairenin tapuda net 95,08 brüt 130,53 m2 olarak göründüğünü, yapımcı firmanın mesken ve iş yerini zamanında teslim etmediği gibi en az 22 ay gecikme olduğunu, müteahhitin bu zamana kadar kira bedellerini ödemediğini, arabuluculuk müzakerelerinde de sonuç...