Danıştay 13. Daire 2023/3141 E., 2024/280 K.

T.C.
D A N I Ş T A Y
ONÜÇÜNCÜ DAİRE
Esas No:2023/3141
Karar No:2024/280
TEMYİZ EDEN (DAVACILAR) : 1- …
2- … Nakliyat Mühendislik İnşaat Taahhüt
Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
VEKİLİ : Av. …
KARŞI TARAF (DAVALI) : … Belediye Başkanlığı
VEKİLİ : Av. …
İSTEMİN KONUSU : … Bölge İdare Mahkemesi … İdari Dava Dairesi'nin … tarih ve E:… , K:… sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.
YARGILAMA SÜRECİ :
Dava konusu istem: Davalı idare tarafından düzenlenen 21/06/2022 tarihli, 1.553.813,79-TL tutarlı ödeme emrinin iptali istenilmektedir.
İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: … İdare Mahkemesi'nce verilen … tarih ve E:… , K:… sayılı kararda; … ihale kayıt numaralı "Belediye Hizmet Binası Yapım İşi" ihalesine ilişkin olarak davacıların oluşturduğu iş ortaklığı ile idare arasında 01/02/2021 tarihli sözleşme imzalanarak işe başlandığı, ancak davalı idarece "inşaatta herhangi bir çalışmanın olmadığı, inşaat için gerekli olan kalıp demir ve iskele malzemelerinin, teknik personellerin ve yükleniciyi temsil edecek yetkili herhangi bir elemanın bulunmadığı, sözleşme ve iş programına göre 2021 yılı içerisinde adı geçen inşaatın %70'lik kısmının tamamlanmadığı ve söz konusu inşaatın teknik olarak süresinde bitirilmesinin mümkün olmadığı" hususlarının tespit edilmesi üzerine 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun 20. maddesi uyarınca davacıların oluşturduğu iş ortaklığına 10/03/2022 tarihinde ihtarname çekildiği, anılan durumun devam etmesi üzerine 4735 sayılı Kanun'un 20.