Danıştay 13. Daire 2024/79 E., 2024/1115 K.

T.C.
D A N I Ş T A Y
ONÜÇÜNCÜ DAİRE
Esas No:2024/79
Karar No:2024/1115
TEMYİZ EDEN (DAVACI) : ...
VEKİLİ : Av. ...
KARŞI TARAF (DAVALI) : ... Bakanlığı
VEKİLİ : Av. ...
İSTEMİN KONUSU : ... Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesi'nin ... tarih ve E:..., K:... sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.
YARGILAMA SÜRECİ :
Dava konusu istem: Elazığ Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü'nce 11/01/2022 tarihinde gerçekleştirilen ... ihale kayıt numaralı "Fen İşleri Müdürlüğüne Bağlı Hanpınarı Asfalt Şantiyesine Yol Yapımında Kullanılmak Üzere 0-5 mm (Agrega) Malzemesi Alımı İşi' ihalesi uhdesinde kalan davacının, mücbir sebepler dışında ihale dökümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak taahhüdünü yerine getirmediğinden bahisle 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun 25. maddesinin birinci fikrasının (f) bendi ve 26. maddesi uyarınca 1 (bir) yıl süre ile bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklanmasına ilişkin 06/08/2022 tarih ve 31915 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan işlemin iptali istenilmiştir.
İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: ... İdare Mahkemesi'nce verilen ... tarih ve E:..., K:... sayılı kararda; uyuşmazlığa konu ihalenin davacının uhdesinde kaldığı, 03/02/2022 tarihinde sözleşme imzalandığı ve işe başlanıldığı, mal teslim süresinin 05/03/2022 tarihinde sonra ermesi üzerine idareden kaynaklı nedenlerle 15 (onbeş) günlük süre uzatımı verildiği, bu sürenin ise 20/03/2022 tarihinde sona erdiği, yüklenicinin ihale konusu işin %14'lük...