İlk Derece Mahkemesi Ankara 13. Asliye Ticaret Mahkemesi

T.C. ANKARA 13. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ Esas-Karar No: 2024/489 Esas - 2024/571
T.C.
ANKARA
13. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
TÜRK MİLLETİ ADINA YARGILAMA YAPMAYA VE HÜKÜM VERMEYE YETKİLİ ANKARA 13. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ KARARIDIR
ESAS NO : 2024/489 Esas
KARAR NO : 2024/571
HAKİM : ....
KATİP : ...
DAVACI : ....
VEKİLİ : Av. ....
DAVALI : ....
DAVA : Alacak (Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan)
DAVA TARİHİ : 16/07/2024
KARAR TARİHİ : 18/07/2024
KARAR YAZIM TARİHİ : 23/07/2024
Mahkememizde görülmekte olan Alacak (Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılaması sonunda,
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; Davalı idare tarafından 07.10.2021 tarihinde "Belli İstekliler Arasında İhale usulü ile gerçekleştirilen ... İKN'li .... İli 4.grup Kadastro Güncelleme İşine ilişkin ihaleye en uygun teklifi veren davacı şirket üzerinde kaldığını, akabinde davalı idare ile 03.12.2021 tarihli 1.071,634,00 TL bedelli sözleşme akdedildiğini, davalı idareden kaynaklı nedenlerle 70+85 =155 gün süre uzatımı yapılarak 390 günde bitmesi gereken iş 570 güne uzadığını, 10.08.2023 tarihinde kesin kabulü yapıldığını, söz konusu ihaleli işin ifası sürecinde davalı idareden kaynaklanan nedenlerle esaslı süre uzatımı ile işin bitiş tarihinin esaslı uzaması ve akabinde 6. Şubat tarihli ... depremi nedeniyle ihale konusu işin %95'i tamamlanmış olduğu halde 85 gün işin durdurulması ve durdurulduğu süre içinde projede görev alan işçilerin iş...