Ankara 3. Asliye Ticaret Mahkemesi 2023/586 E., 2024/556 K.

T.C. ANKARA 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
T.C.
ANKARA
3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ TÜRK MİLLETİ ADINA
GEREKÇELİ KARAR
ESAS NO : 2022/278
KARAR NO : 2024/590
HAKİM : ... ...
KATİP : ... ...
DAVACI : ... - (T.C:...) - ...
VEKİLLERİ : Av. ... -....
Av. ... -....
Av. ... - ...
DAVALI : ... - ... ....
DAVA : Alacak (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan)
DAVA TARİHİ : 18/04/2022
KARAR TARİHİ : 10/07/2024
K.YAZIM TARİHİ : 11/07/2024
Mahkememizde görülmekte olan Alacak (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılaması sonunda,
DAVA:Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; Müvekkili ile ... şirket arasında, tuz ve şeker gibi ürünlerin dolumu/kutulamasını yapan bir makinanın imal ve teslimini konu alan "..." başlıklı bir sözleşme yapıldığını, müvekkilinin sözleşme kapsamında, makinenin imal edilerek 04.02.2022 tarihinde kendisine teslim edilmesi karşılığında davalı şirkete 80.000,00TL+KDV tutarında ödeme yapacağını, 45.000,00TL'nin 31.01.2022 tarihinde müvekkilinin ziraat bankası hesabından davalı şirketin sorumlusu ... adına gönderildiğini, kalan tutar için ise ... tarafından keşide edilmiş 35.000,00TL tutarında çek ciro edilerek davalı şirket yetkilisi ...'e elden teslim edildiğini, davalı şirket, sözleşmeyle kararlaştırılan teslim tarihinde makineyi teslim etmediğini, müvekkilinin ısrarlı davranışları sayesinde makinenin imalatının geç de olsa tamamlandığını, ancak makinenin kurulumu ve numune üretimi borçlarını da açıkça yüklenen davalı şirket, herhangi bir...