Ankara 4. Asliye Ticaret Mahkemesi 2022/803 E., 2024/811 K.

T.C. ...4. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ Esas-Karar No: 2022/758 Esas - 2024/705
TÜRK MİLLETİ ADINA YARGILAMA YAPMAYA VE HÜKÜM VERMEYE YETKİLİ
T.C.
ANKARA
4. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ GEREKÇELİ KARAR
ESAS NO : 2022/758 Esas
KARAR NO : 2024/705
DAVA : Alacak (Ticari Nitelikteki Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan)
DAVA TARİHİ : 20/02/2018
BİRLEŞEN ...13. ATM'NİN
2022/802 ESAS SAYILI DOSYASINDA
DAVA : Menfi Tespit/istirdat
DAVA TARİHİ : 01/06/2018
KARAR TARİHİ : 16/10/2024
KARAR Y. TARİHİ : 22/11/2024
Mahkememizde görülmekte olan asıl ve birleşen dava konusu Alacak (Ticari Nitelikteki Satım Sözleşmesinden Kaynaklanan) yapılan açık yargılaması sonucunda;
Dosya incelendi:
İDDİA VE İSTEK :
Asıl davada davacı vekili sunduğu dava dilekçesinde özetle; Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca izin verilen Avrupa Birliği üye ülke menşeli teknik şartnameye uygun 7000 ton dondurulmuş karkas etin ithali için taraflar arasında 02/10/2017 tarihli sözleşmesinin imzalanması sonrasında yüklenicinin idareye 1.036.000 EURO teminat verdiğini ancak idarenin 21/01/2018 tarihinde sözleşmeyi belirtilen sürede teslim yapılmadığı gerekçesi ile feshederek teminatı gelir kaydettiğini ve cezai şart miktarı olan 1.989.772,98 EURO miktarı ise başka bir sözleşme olan 05/10/2017 tarihli 34 bin ton karkas et sözleşmesinden kaynaklanan hakedişlerden tahsil ettiğini, iddiaya göre gecikme olmadığı halde sözleşmenin haksız feshi sonucunda tahsil edilen toplam 3.025.772,98 EURO'nun işleyecek faizi ile birlikte...