Ankara 7. Asliye Ticaret Mahkemesi 2024/612 E., 2024/487 K.

T.C. ANKARA 7. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ Esas-Karar No: 2024/612 Esas - 2024/487
TÜRK MİLLETİ ADINA YARGILAMA YAPMAYA VE HÜKÜM VERMEYE YETKİLİ
T.C.
ANKARA GEREKÇELİ KARAR
7. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
ESAS NO : 2024/612 Esas
KARAR NO : 2024/487
HAKİM : ....
KATİP : ...
DAVACI : ...
VEKİLİ : Av. ....
DAVALI : ...
VEKİLİ : Av. ...
DAVA : Alacak (Satım Sözleşmesinden Kaynaklanan)
DAVA TARİHİ : 23/08/2024
KARAR TARİHİ : 06/09/2024
KARAR Y.TARİHİ : 06/09/2024
Mahkememizde görülmekte olan "alacak" davasının yapılan açık yargılaması sonunda, aşağıdaki karar tesis edilmiştir.
İDDİALAR
Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; müvekkili şirkete ait .... ihtiyacı olan 3.000 adet 107 MM .... satın alınması için ihale yaparak toplam 2.175.000 TL bedelle davalı şirket ile 18.08.2023 tarihinde "3.000 adet 107 MM ..." imzalandığını, davalı şirket tarafından sözleşme kapsamında teslim edilen numunenin teknik şartnameye uygun bulunmadığını, davalı şirketin sözleşme ve teknik şartnameye uygun şekilde teslim etmesi gereken 3.000 sandığı 15.11.2023 tarihine kadar teslim etmemesi nedeniyle gecikme ihtarı gönderildiğini ve cezai müeyyidelerin uygulanacağının bildirildiğini, davalı şirket tarafından ihtarnameye cevaben temerrüte düştükleri kabul edilerek cezasız süre uzatım talebinde bulunulduğunu, ancak yapılan değerlendirmeler sonrasında talebin reddedildiğini, davalı şirket tarafından müvekkili şirket aleyhine ....