Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi 2022/1119 E., 2024/1301 K.

TÜRK MİLLETİ ADINA
T.C.
BURSA
1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
GEREKÇELİ KARAR
ESAS NO : 2022/
KARAR NO : 2024/
HAKİM :
KATİP :
DAVACI :
VEKİLİ : Av.
DAVALI :
VEKİLLERİ : Av.
Av.
DAVA : Alacak (Ticari Nitelikteki Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan)
DAVA TARİHİ : 03/10/2022
KARAR TARİHİ : 10/12/2024
GEREKÇELİ KARARIN
YAZILDIĞI TARİH : 25/12/2024
Mahkememizde görülmekte olan Alacak (Ticari Nitelikteki Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılaması sonunda,
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; Süreç özetlenerek Elektrik ve Güneş Enerji Santrali (GES) sektöründe faaliyet gösteren müvekkil şirket ile COVID-19 salgınından dolayı sokağa çıkma yasağı, esnek çalışma koşulları, proje onaylarındaki ve malzeme temininden dolayı yaşanan gecikmelerden dolayı müvekkilleri tarafından davalı belediyeden süre uzatımı talep edildiği ve süre uzatım taleplerinin kabul edildiği; Süre uzatımları sonrasında müvekkillerinin 3 üncü hakedişe konu işleri yaptığı ve davalı belediye tarafından 3 üncü hakediş raporunun düzenlendiği; -Müvekkilleri tarafından işlerin tamamlanması akabinde de Kesin Hakediş Raporunun düzenlendiğini; Davalı belediye tarafından işyeri tesliminin geç yapılmış olmasına rağmen müvekkillerinden kesinti yapıldığı; COVIİD-I9 salgınından dolayı sokağa çıkma yasağı, esnek çalışma koşulları, proje onaylarındaki ve malzeme temininden dolayı yaşanan gecikmelerden sonra dünyada ve ülkede de salgın sonrası ekonomik piyasaların daha önce...