İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi 2022/457 E., 2024/538 K.

T.C.
İSTANBUL
1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
ESAS NO : 2016/470
KARAR NO : 2024/471
DAVA : TAZMİNAT
DAVA TARİHİ : 15/10/2012
KARAR TARİHİ : 13/06/2024
İstanbul Anadolu 18. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin (Kapatılan Üsküdar 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin) 2012/354 Esas 2013/81 K sayılı yetkisizlik kararı ile dosyanın İstanbul Nöbetçi Asliye Hukuk Mahkemesine gönderildiği, yetkisizlik kararı neticesinde dosyanın İstanbul 7. Asliye Hukuk Mahkemesine tevzi edilmesi sonrasında İstanbul 7. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2013/215 Esas 2016/101 K. sayılı görevsizlik kararıyla mahkememize tevzi edilen asıl dava dosyası yukarıda belirtilen esasa kaydedilmiş, asıl ve birleştirilen dava dosyaları yönünden yapılan yargılama sonunda,dosya incelendi,
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
ASIL DAVA
Davacı vekili 15/10/2012 tarihinde harçlandırılan dava dilekçesinde özetle; müvekkili ortaklık ile davalı arasında 01/08/2002 tarihli 35.052.000 USD bedelli ... Raylı Toplu Taşıma Sistemi İnşaat, Elektromekanik İşlerinin Yapımı Sözleşmesi'nin imzalandığını ve sözleşmenin 5. maddesinde işin yapım süresinin süre uzatımları hariç 12 ay olduğu, hattın davalı tarafından yer tesliminin 09/08/2002 tarihinde yapıldığı, müvekkilinin edimlerini eksiksiz olarak yerine getirdiği, davalı idarenin sürekli projede değişiklik yaptığı, kamulaştırma işlemlerini tamamlayamadığı, hattın inşa edileceği güzargahta yer teslimini gerçekleştiremediği, müvekkilinin yüklendiği işin sözleşmede öngörülen zamanda bitirilememesine neden olunduğu, işin zamanında bitirilmemesinin...