İstanbul 11. Asliye Ticaret Mahkemesi 2023/827 E., 2024/367 K.

T.C.
İSTANBUL
11. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
ESAS NO:2023/827 Esas
KARAR NO:2024/367
DAVA:İtirazın İptali (Ticari Satımdan Kaynaklanan)
DAVA TARİHİ:25/12/2023
KARAR TARİHİ:22/05/2024
Mahkememizde görülmekte olan İtirazın İptali (Ticari Satımdan Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılaması sonunda,
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; müvekkilinin soğuk-sıcak hava sistemleri, iklimlendirme, klima hizmetleri sektöründe faaliyet gösterdiğini, taraflar arasında Amonyaklı Soğutma Sistemi Mal Alımı Sözleşmesi ile sözleşme ilişkisi tesis edildiğini, davalı şirketin sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüğünü sözleşmede belirtilen sürelerde yerine getirmediğini, davalının kusuru ile malzemelerin geç tesliminden kaynaklı olarak belediye tarafından hakedişlerinden gecikme cezası adı altında kesinti yapıldığını, hizmet ve malzeme teslimininin süresinde tam ve eksiksiz olarak yapılmaması nedeniyle müvekkilinin zarar gördüğünü, geç teslimden kaynaklı uğradıkları zararlar nedeniyle icra takibi başlattıklarını ancak davalının icra takibine itiraz ettiğini, itirazın haksız ve kötüniyetli olduğunu beyanla davalının itirazının asıl alacak yönünden iptali ile takibin devamını ve alacağın %20’sinden az olmamak üzere icra inkar tazminatına hükmedilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı ise; sözleşmede 4 ile 8 hafta arasında teslimatın öngörüldüğünün hüküm altına almış olduğunu, bunun dışında temerrüt ve temerrüdün sonuçlarına ilişkin bir sözleşme hükmünün bulunmadığını, davacı tarafından Borçlar Kanunu m.