İstanbul 12. Asliye Ticaret Mahkemesi 2023/805 E., 2024/659 K.

T.C.
İSTANBUL
12. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
ESAS NO : 2023/805 Esas
KARAR NO : 2024/659
DAVA : Alacak (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan)
DAVA TARİHİ : 04/12/2023
KARAR TARİHİ : 19/07/2024
Mahkememizde görülmekte olan Alacak (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılaması sonunda,
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
DAVA : Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; Müvekkili ... Şirketi " ..." adresinde bulunan ...isimli iş yerini uzun yıllardır işletmekte olup ticari faaliyetlerini sürdürdüğünü, müvekkili ile davalı arasında 23/01/2023 tarihli eser sözleşmesi akdedildiğini, .23/01/2023 tarihli eser sözleşmesi gereği işin başlama tarihi 23/01/2023, işin bitiş tarihi ise 10/04/2023 olduğunu, davalı ...Şti. tarafından iş bitiş tarihi olan 10/04/2023 tarihinden uzun süre sonra yapı eksik, hatalı ve kusurlu olarak müvekkilimiz şirkete teslim edildiğini, yapı müvekkiline teslim edildiğinde sözleşmede ve ekinde yer alan projede belirtilen imalatlar eksik ve hatalı olduğunu, ... Sulh Hukuk Mahkemesi'nin...D. İş sayılı dosyası ile sözleşme ve projeye aykırı yapılan yapıdaki eksiklikler ve gecikmelerin tespiti talep edildiğini, ancak talep davalı tarafından açılan ..D. İş sayılı delil tespiti dosyasında eserin video görüntülerinin alınması bu sebeple delillerin kaybolma ihtimali ve hukuki yarar bulunmadığı gerekçesiyle reddedildiğini, bu nedenlerle davanın kabulüne, özleşmeye ve projeye aykırı olarak yapılan yapıdaki eksik, hatalı ve kusurlu noktaların bilirkişi marifetiyle tespiti ile projenin kullanıma ve...