İlk Derece Mahkemesi İstanbul 18. Asliye Ticaret Mahkemesi

T.C.
İSTANBUL
18. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
ESAS NO : 2022/843 Esas
KARAR NO : 2024/485
DAVA : Alacak (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan)
DAVA TARİHİ : 05/12/2022
KARAR TARİHİ : 09/07/2024
Taraflar arasında görülen davanın mahkememizde yapılan açık yargılaması sonunda:
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
Davacı vekilinin mahkememize sunmuş olduğu dava dilekçesinde özetle; müvekkili ile davalı arasında 31.08.2016 tarihinde “... Şubesi/... Takviye, Güçlendirme, Tadilat ve Dekorasyon İnşaat İşine” ait sözleşme akdedildiğini, sözleşmede işin süresi 180 gün olarak belirlenmiş olmasına rağmen davalı banka yer teslimi yapamamış, gerekli ruhsat ve izinleri temin edemediğinden, sözleşmenin süresi 180 gün uzatıldığını, bu uzatmaya rağmen yine davalı banka tarafından gerekli izinler alınamamış, işe geç başlanmasından ötürü 90 günlük bir süre uzatımına daha karar verildiğini, böylece işin bitim tarihi 29.11.2017 olarak belirlendiğini, ancak davalı banka önceden öngörülmeyen ve sürekli devam eden revizyonlar nedeniyle işin zamanında tamamlanmasını imkânsız hale getirdiğini, proje revizyonlarından kaynaklanan gecikmeler ile işin başından itibaren %40 iş artışından kaynaklanan gecikmelerin dikkate alınarak mağduriyete neden olunmaması adına süre uzatım kararı verilmesi talebinde bulunulduğunu, müvekkiline yetersiz süre verilmesi nedeniyle projenin tamamlanmasının dürüstlük kuralına aykırı olduğunu, davalı tarafından öngörülen süre içerisinde yer teslimi yapılmayarak temerrüde düşüldüğünü ve davalı ile yapılan yazışmalarda bu durum kabul...