İstanbul Anadolu 7. Asliye Ticaret Mahkemesi 2023/684 E., 2024/734 K.

T.C. İstanbul Anadolu 7. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
ESAS NO:2023/684 Esas
KARAR NO:2024/734
DAVA: Alacak ( Sigorta Poliçesinden Kaynaklanan )
DAVA TARİHİ: 16/03/2015
KARAR TARİHİ: 19/09/2024
Mahkememizde görülmekte olan Alacak ( Sigorta Poliçesinden Kaynaklanan ) davasının yapılan açık yargılaması sonunda,
GEREKÇE: Mahkememizin bu davada verdiği------ sayılı hükmünde;''Davacı vekili, müvekkili ile davalı arasında ------- poliçe ile ---- kar kaybı sigorta poliçesi imzalandığını;------ üzerinde yapılmakta olan ---------- meydana gelebilecek her türlü hasar nedeniyle uğranılacak maddi zararların ve inşaatta yaşanacak gecikmeler nedeniyle projede uğranılacak kar kayıplarının davalı sigorta şirketi tarafından teminat altına alındığını; davalı şirket tarafından müvekkilinin risklerini kapsar şekilde ----- tarihinden geçerli olmak üzere ------ nolu poliçenin tanzim edildiğini, ardından bu poliçenin ----- tarihlerine uzatılarak ---- tarihine kadar yürürlükte kaldığını; sigortalanan sahada ---------- tarihinde yağmış olan karların hızla erimesi sonunda sel meydana geldiğini; müvekkil şantiye inşaatında bu sel nedeniyle ciddi hasarlar oluştuğunu ve davalı şirkete feyezan olayının kendilerince derhal ve TTK'nun 1446/1 uyarınca bildirildiğini; davalı şirkete tüm bilgi ve belgelerin ve oluşan hasarın miktarı ile hasarlanan şantiye ve inşaat sahasının detaylarının ayrıntılarıyla bildirilmesine rağmen yasal tazmin süresinden çok sonra 10/10/213 tarihinde müvekkiline sadece 93.324,31 USD ödeme yapıldığını; müvekkili tarafından bu...