İzmir 5. Asliye Ticaret Mahkemesi 2024/179 E., 2024/385 K.

T.C.
İZMİR
5. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
ESAS NO : 2024/179
KARAR NO : 2024/385
DAVA : Deniz Ticaret (Deniz Taşımacılığı Kaynaklı)
DAVA TARİHİ : 28.02.2024
KARAR TARİHİ : 16.05.2024
Mahkememizde görülmekte olan Deniz Ticaret (Deniz Taşımacılığı Kaynaklı) davasının yapılan açık yargılaması sonunda,
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
Davacı Nemport Liman İşletmeleri ve ... Nak. Tic. AŞ vekilinin 28.02.2024 harç tarihli dava dilekçesiyle; 11.04.2022 tarihinde müvekkili ile davalı ... Denizcilik San. Ve Tic. AŞ arasında “Nemport Limanı Liman Tevsi Projesi Deniz Dibi Tarama ve Dökü İşleri Sözleşmesi” imzalandığını, sözleşmenin 3. Maddesinde yapılacak işin detayları yer aldığını, 12.04.2022 tarihinde davalı, müvekkiline sözleşme gereğince 1.800.000,00 TL tutarlı Kesin Teminat Mektubu verdiğini, 05.10.2022 tarihinde sözleşme gereğince işin görüleceği yer müvekkil şirket tarafından davalıya teslim olduğunu ve davalı sahada aktif olarak çalışmaya başladığını, 07.11.2022 tarihinde ... Müşavirlik tarafından davalıya işlerin tamamlanmasında davalının kusuruyla gecikildiği ihbar olunduğunu, 17.11.2022 tarihinde davalı, sözleşme gereğince 05.10.2022 – 25.10.2022 tarihleri arasında gerçekleştirilen işler için 1.319.500,00 TL tutarlı (1) no.lu hak edişini ... Müşavirliğe sunduğunu, 26.11.2022 tarihinde ... Müşavirlik tarafından davalı tarafa işlerin tamamlanmasına ilişkin davalıya kusuruyla gecikildiği ikinci kez ihbar olunduğunu, 02.12.2022 tarihinde taraflar arasında İş İlerleme Toplantısı yapılarak davalıdan işlerin gecikmesi hakkında bilgi...