İzmir 6. Asliye Ticaret Mahkemesi 2024/521 E., 2024/514 K.

T.C.
İZMİR
6. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
ESAS NO : 2024/521 Esas
KARAR NO : 2024/514
DAVA : Alacak (Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan)
DAVA TARİHİ : 23/08/2019
KARAR TARİHİ : 14/06/2024
Mahkememizde görülmekte olan Alacak (Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılaması sonunda,
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
Davacı vekili İzmir ...Asliye Ticaret Mahkemesinin... Esas sayılı dosyası ile açılan dava dilekçesi ile ; Yönetim Kurulu'nun 12.06.2014 tarih ve ... sayılı kararı ile “...” işi, davalı yükleniciler ... Tic. A. Ş. & ...A.Ş. &...Akaryakıt Maden Gıda San. ve Tic, A.Ş.'nin oluşturduğu iş Ortaklığına 88.447.000,00 TL bedelle ihale edildiğini, idare ile davalı arasında 25.07.2014 tarihinde sözleşme imzalandığını, 01.08.2014 tarihinde de yer teslimi yapıldığını, yükleniciye sözleşme ilişkisinin devamı boyunca sahadaki işlerin inşaat boyutuyla ilerlemesinin yanı sıra, projenin mekanik ve elektrik ekipmanlarına ilişkin işlerinde de onaylı iş programının gerisinde kalmaması ve işin süresinde tamamlanabilmesi için İdarece çeşitli tarihlerde çok sayıda yazılı uyarılarda bulunulduğunu, ancak sözleşme ile kararlaştırılan yapım işi süresinin sonuna gelindiğinde yüklenici tarafından uyarıların dikkate alınmadığı ve sahada gerçekleşen imalatın onaylı iş programının yaklaşık olarak %35,93 gerisinde olduğunun idarece tespit edildiğini, bunun üzerine idarenin Yönetim Kurulunun 31.03.2016 tarih 220 sayılı kararı ile yüklenici iş ortaklığının taahhüt edilen işi süresinde tamamlamamış olması nedeniyle 4735 sayılı Kamu...