Yargıtay 6. Hukuk Dairesi

MAHKEMESİ : İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14. Hukuk Dairesi
SAYISI : 2023/466 E., 2023/513 K.
KARAR : Davanın Kısmen Kabulü
İLK DERECE MAHKEMESİ : İzmir 6. Asliye Hukuk Mahkemesi
SAYISI : 2022/167 E., 2022/462 K.
1-İlk Derece Mahkemesince arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinden kaynaklı ceza-i şartın tahsili için başlatılan takibe karşı itirazın iptali davasında, taraflar arasında düzenlenen kat karşılığı inşaat sözleşmesi nedeniyle davalı yüklenicinin ediminin %95'ini ya da tamamını bitirdiğini 15 gün önceden bildirerek arsa sahiplerini geçici kabule davet etmediği, davalının sözleşmeye göre teslim etmesi gerektiği tarihte temerrüde düştüğü, teslim tarihinden ibraname tarihine kadar davacının ceza-i şart alacağının bulunduğu gerekçesiyle, davanın kısmen kabulüne, İzmir 2. İcra Müdürlüğüne ait 2017/1297 Esas sayılı dosyasına yapılan itirazın 98.033,32 Türk Lirası asıl alacak üzerinden iptaline, 98.033,32 Türk Lirası asıl alacak üzerinden devamına, icra inkar tazminatına hükmedilmesine yer olmadığına karar verilmiştir.
2- İlk Derece Mahkemesi kararına karşı taraf vekillerince istinaf yoluna başvurulması üzerine, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14. Hukuk Dairesi tarafından davalının istinaf başvurusunun esastan reddine , davacının istinaf başvurusunun ise davacı talebi incelendiğinde davaya dayanak ilamsız takibe konu ödeme emrinde Amerikan Doları olarak takibe girişildiği, harcın da takip tarihindeki kur değeri üzerinden hesaplandığı, davacının TBK 99/3 maddesi gereğince yabancı para birimi ile yapılan takip ve...