Yargıtay 6. Hukuk Dairesi 2023/66 E., 2024/1650 K.

MAHKEMESİ :Ticaret Mahkemesi
SAYISI : 2022/288 E., 2022/736 K.
DAVA TARİHİ : 05.02.2009
HÜKÜM/KARAR : Kısmen Kabul
Taraflar arasındaki alacak davasından bozma ilamından dolayı yapılan yargılama sonunda İlk Derece Mahkemesince davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.
İlk Derece Mahkemesi kararı davacı vekilince duruşmalı, davalı vekilince duruşmasız olarak temyiz edilmekle; kesinlik, süre, temyiz şartı ve diğer usul eksiklikleri yönünden yapılan ön inceleme sonucunda, 23.01.2024 tarihinde duruşma yapılmasına ve duruşma gününün taraflara davetiye ile bildirilmesine karar verilmiştir.
Belli edilen günde davacı vekilleri Avukat ..., Avukat ... ile davalı vekili Avukat ...'ın gelmiş olmalarıyla duruşmaya başlanarak hazır bulunan avukatların sözlü açıklamaları dinlenildikten sonra işin incelenerek karara bağlanması için uygun görülen saatte Tetkik Hâkimi tarafından hazırlanan rapor dinlenerek dosyadaki belgeler incelenip gereği düşünüldü:
KARAR
1-İlk derece mahkemesince, eser sözleşmesinin geç ifası nedeni ile gecikme tazminatı istemine ilişkin açılan davada, bozmaya uyularak yapılan yargılama sonunda, teslimi geciken kütük demirin fiyat tespiti konusundaki kurul çalışmalarının mümkün olan tüm kaynakların gözden geçirilerek yapıldığı, DIN 17145 USD 7 standardına uygun demir kütüğünün ancak fiyatının takriben belirlenmesinin mümkün olduğu, demir fiyatlarının emtia piyasalarında her gün değişiklik arz ettiğine dair bilirkişi kurulu asıl ve itirazları giderir ek raporun düzenlendiği, geç teslim edilen 150.968,541 ton...