Yargıtay 6. Hukuk Dairesi 2024/1326 E., 2024/2160 K.

MAHKEMESİ : Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi 5. Hukuk Dairesi
SAYISI : 2023/1453 E., 2024/245 K.
BİRLEŞEN 2022/228 ESAS SAYILI DOSYADA
HÜKÜM/KARAR : Esastan Ret
İLK DERECE MAHKEMESİ : Gebze 4. Asliye Hukuk Mahkemesi
SAYISI : 2022/91 E., 2023/219 K.
1- İlk Derece Mahkemesince; arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinin geriye etkili feshi, taşınmazın teslimi ve sicildeki şerhin terkini istemli asıl dava ile sözleşmenin ifası kapsamında yetki talepli birleşen davada, taraflar arasındaki sözleşmenin 7. maddesi uyarınca, imar planı iptalinin mücbir sebep olduğu, yüklenicinin ifasının askıya alındığı, inşaat süresinin durduğu ve asıl davada davacının fesih talebinin haklı olmadığı, birleşen davada davacı yüklenicinin ise, mücbir sebep ortadan kalktıktan sonra edimini ifa edebilmesi için yetki alması gerektiği belirtilerek, asıl davanın reddine, birleşen davanın kabulüne karar verilmiştir.
2- İlk Derece Mahkemesi kararına karşı asıl davada davacı-birleşen davada davalı vekilince istinaf yoluna başvurulması üzerine, Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi 5. Hukuk Dairesi tarafından, sözleşmenin mücbir sebep nedeniyle ifa edilemediği, arsa sahibinin fesih talebinde haklı olmadığı belirtilerek, istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmiştir.
3- Bu karara karşı süresinde asıl davada davacı- birleşen davada davalı vekilince temyiz yoluna başvurulması üzerine Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi 5. Hukuk Dairesi tarafından, 12.03.2024 tarihli ek karar ile, temyiz dilekçesinin kesinlik nedeniyle reddine karar verilmiştir.