Danıştay 13. Daire 2019/2759 E., 2024/1513 K.

T.C.
D A N I Ş T A Y
ONÜÇÜNCÜ DAİRE
Esas No:2019/2759
Karar No:2024/1513
TEMYİZ EDEN (DAVALI) : ... Kurumu
VEKİLİ: Av. ...
KARŞI TARAF (DAVACI) : ... Enerji Üretim Ltd. Şti.
VEKİLİ: Av. ...
İSTEMİN KONUSU: ... Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesi'nin ... tarih ve E:..., K:... sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.
YARGILAMA SÜRECİ :
Dava konusu istem: Davacı şirketin Trabzon ilinde kurmayı planladığı "Ağasar Regülatörü ve Hidro Elektrik Santrali (HES)" projesi için verilen ... tarih ve ... sayılı önlisansa ilişkin 07/03/2017 tarihli süre uzatım talebinde ileri sürülen gerekçelerin mücbir sebep olarak kabul edilmemesine, süre uzatım talebinin reddine, anılan önlisansın 10/03/2017 tarihinde sona erdiğinin tespitine, 61.400,00 TL tutarındaki teminat mektubunun irat kaydedilmesine dair Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun (Kurul) ... tarih ve ... sayılı kararının iptali istenilmiştir.
İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: ... İdare Mahkemesi'nce verilen ... tarih ve E:..., K:... sayılı kararda; davacı şirketin 07/03/2017 tarihli önlisans süresinin uzatım talebi sonuçlanmadan önce 27/05/2017 tarih ve 30078 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu'nun Geçici 21. maddesi kapsamında yaptığı 31/05/2017 tarihli başvuru ile önlisansının iptali ile yatırdığı teminatın iadesini talep ettiği, davalı idarece bu başvuru dikkate alınmadan davaya konu işlem ile davacı şirketin önlisansı iptal edilerek teminatın gelir kaydedildiği,...