Danıştay 13. Daire

T.C.
D A N I Ş T A Y
ONÜÇÜNCÜ DAİRE
Esas No:2021/309
Karar No:2024/4175
TEMYİZ EDEN (DAVALI) : ... Kurumu
VEKİLİ : Av. ...
KARŞI TARAF (DAVACI) : ... Enerji Elektrik Üretim Ltd. Şti.
...
İSTEMİN KONUSU : ... Bölge İdare Mahkemesi... İdari Dava Dairesinin... tarih ve E:..., K:... sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.
YARGILAMA SÜRECİ :
Dava konusu istem: Davacı tarafından, Trabzon ili, Maçka ilçesinde kurulması planlanan Yüzüncüyıl Regülatörü ve Hidro Elektrik Santrali (HES) projesi için verilen ... tarih ve ... sayılı önlisansa yönelik süre uzatım talebinde belirtilen gerekçelerin mücbir sebep olarak kabul edilmemesi ve süre uzatım talebinin reddi ile anılan önlisansın 08/03/2019 tarihinde sona erdiğinin tespitine ve davalı Kuruma sunulmuş olan 184.400,00-TL tutarındaki teminat mektubunun irat kaydedilmesine ilişkin Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun ... tarih ve... sayılı kararı ile bu karara yapılan itirazın reddine ilişkin ... tarih ve ... sayılı kararının iptali istenilmiştir.
İlk Derece Mahkemesi kararının özeti:... İdare Mahkemesince verilen ... tarih ve E:..., K:... sayılı kararda; davacı şirkete ... tarih ve ...sayılı Kurul kararı ile Yüzüncüyıl Regülatörü ve HES projesi için 30 (otuz) ay süreli ... tarih ve ... numaralı önlisans verildiği, önlisans verildiğinin bildirimine ilişkin ... tarih ve ... sayılı yazının davacı şirketin adresine gönderildiği, ancak tebliğ edilemediği, söz konusu bildirim yazısının şirket yetkilisine 16/01/2019 tarihinde davalı idarede...