Ankara Batı Asliye Ticaret Mahkemesi 2023/803 E., 2024/750 K.

T.C. Ankara Batı ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ Esas-Karar No: 2023/803 Esas - 2024/750
T.C.
Ankara Batı
ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
TÜRK MİLLETİ ADINA
GEREKÇELİ KARAR
ESAS NO : 2023/803
KARAR NO : 2024/750
BAŞKAN :
ÜYE :
ÜYE :
KATİP :
DAVACI :
VEKİLİ :
DAVALI :
VEKİLİ :
DAVA : İtirazın İptali (Ticari Satımdan Kaynaklanan)
DAVA TARİHİ : 24/07/2023
KARAR TARİHİ: 05/07/2024
KARAR YAZIM TARİHİ: 26/07/2024
Yukarıda tarafları yazılı davanın mahkememizce yapılan açık yargılaması sonunda;
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ :
TALEP :Davacı vekili mahkememize sunduğu dava dilekçesinde özetle; müvekkili şirket ... Şirketi Merkezi ... ... Merkez Şubesi tarafından ... Nükleer Güç Santrali Projesi kapsamında; sipariş edilen 254,43 ton miktarında metal yapının imalatı için davalıya 897.395,00-USD tutarında avans ödemesi gerçekleştirildiğini, söz konusu siparişle alakalı icra takibi ve hatta dava tarihi itibariyle bir imalata başlanılmadığını ve bunun yanı sıra Müvekkili Şirket'e herhangi bir teslimat da gerçekleştirilmediğini, müvekkili Şirket tarafından keşide edilen ve davalı şirkete 09/02/2023 tarihinde e-tebliğ edilen Silifke ... Noterliğinin ... yevmiye numaralı ve 09.02.2023 tarihli ihtarnamesi ile; sipariş tarihinden itibaren 6 aydan fazla geçen süreye rağmen, davalı tarafından henüz imalata başlanmadığından, siparişin iptal edildiğini, bu nedenle de, Müvekkili Şirket tarafından ödenen avans tutarının gecikmeksizin Müvekkili Şirket'e iadesinin gerektiği ihtar edildiğini, müvekkili Şirket'in...