İstanbul 13. Asliye Ticaret Mahkemesi 2023/592 E., 2024/701 K.

T.C.
İSTANBUL
13. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
ESAS NO:2023/592 Esas
KARAR NO:2024/701
DAVA:Alacak (Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan)
DAVA TARİHİ:24/02/2016
KARAR TARİHİ:10/10/2024
Mahkememizde görülmekte olan Alacak (Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılaması sonunda,
DAVA:
Davacı vekili dava dilekçesinde; vekiledeni şirketin, 10.10.2013 tarihli sözleşme ile ... Tesisi ve Kabin İnşaatı işlerini; malzeme & yapım ve montaj işlerini üstlendiğini ve ödemeye esas Pursantaj Listesine göre yapılması gereken işleri tamamladığını, ayrıca işverenin talebi üzerine sözleşme gereği, pursantaj ve proje dışı işler kapsamında; 186 m3 x 150 m ilave duvar işi + 520 m3 x 13 m kabin binası kazı işi + ...' nin istediği ... ölçümü işi + 306 m3 x 150 / 2 beton malzemesi + vatandaşların itirazı ve engellemeleri üzerine ENH' nin yer altına alınması + ...' nin istediği hali hazır ölçüm işleri + topraklama işleri + santral ile Regülatör arasında 1.50 Km lik ENH işleri gibi işlerin yapıldığını, ancak anılan işlerin bedellerini alamadığını, davalı şirketin; vekiledeni şirket alacaklarını inkar etmemekle birlikte, geç teslim nedeniyle zarara uğradığı gerekçesiyle ve sözleşme m.9' da kararlaştırılan gecikme cezasını talep ettiğini, davalı şirket ile ... arasında gecikmeli yapılan bağlantı anlaşması nedeniyle, Projenin; ... tarafından gecikmeli olarak 30.01.2014 onaylandığını, dolayısıyla yer tesliminin; ancak 30.01.2014 tarihinde yapılabildiğini, bu durumda işlerin ise 25 günlük bir gecikmeyle ve 25.04.2014...