İstanbul 21. Asliye Ticaret Mahkemesi 2023/241 E., 2024/426 K.

T.C.
İSTANBUL
21. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
ESAS NO : 2023/25 Esas
KARAR NO : 2024/401
DAVA : İtirazın İptali (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan)
DAVA TARİHİ : 11/01/2023
KARAR TARİHİ : 27/06/2024
Mahkememizde görülmekte olan İtirazın İptali (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılaması sonunda,
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; Müvekkili şirketin, davalı ... A.Ş. arasında davalının yüklenici konumunda olduğunu ve ... Projesi kapsamında 01.12.2021 tarihli ... nolu Fore Kazık İşleri, 04.04.2022 tarihli ... nolu Kesişen Kazık İşleri konulu sözleşmeler imza edildiğini ve bahse konu sözleşmeler kapsamındaki imalatların müvekkili tarafından şartlara uygun olarak ikmal edildiğini, sözleşmeye konu imalatların kesin hak edişlerinin 12 Eylül 2022 tarihinde davalı şirketçe hazırlandığını, 13 Eylül 2022 tarihinde davalı şirkete gönderildiğini, davalı şirketin sözleşmeye konu işler ile ilgili önceki yazışmalarla çelişir şekilde tutarsız beyanlarda bulunarak ayıplı imalat ve gecikme iddiasında bulunduğunu ve işbu kesin hak ediş bedellerinin imzasını ikmal ile müvekkiline göndermediğini ve ilk sözleşme teminatını iade etmediğini, ikinci sözleşme kapsamındaki hak ediş bedeli bakiyesini de ödemediğini, Bunun üzerine alacaklarının tahsili amacı ile ... 34. İcra Müdürlüğü’nün ... Esas sayılı icra takip dosyası ile icra takibi başlatılmak durumunda kalındığını ve icra takibine itirazda bulunarak icra takibinin durduğunu, davalının borcun kabul ettikleri kısmını icra...