İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi 2023/1044 E., 2024/69 K.

T.C.
İZMİR
1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
ESAS NO : 2023/1044
KARAR NO : 2024/69
DAVA : Tespit
DAVA TARİHİ : 18/11/2022
KARAR TARİHİ : 25/01/2024
Mahkememizde görülmekte olan Tespit davasının yapılan açık yargılaması sonunda,
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
Davacı vekili İzmir Asliye Hukuk Mahkemesine verdiği 18/11/2022 tarihli dava dilekçesinde; davacı ... İnş. Mak. Taah. Tic. Ltd. Şti. ile İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü arasında ihale ile ”Karşıyaka ve Bornova Teknik Kısım Amirliği Sorumluluk Alanlarındaki Bölgelerde Şebeke Bakım ve Onarım Yapımı” işi için 15.02.2021 tarihinde 8.776.323,20 TL bedelli sözleşme imzalandığı ancak İZSU Yönetim Kurulu tarafından, 16.06.2022 tarih ve 04/708 sayılı ve “Sözleşme kapsamında ve süresinde, iş programına göre yapımın gerçekleştirilememesi ve yüklenicinin taahhüdünü yerine getirilmeyeceğinin anlaşılması üzerine...” gerekçeli iş feshine dair karar ile davacı şirket ile imzalanmış sözleşmenin haksız bir şekilde feshedildiğini ayrıca davacı şirketin iş ihale kapsamında vermiş olduğu... A.Ş Ankara Gaziosmanpaşa Şubesi 10/02/2021 tarih ve ...sayılı 526.580,00 TL bedelli kesin teminat mektubunun irat olarak kaydedildiğini, davalı Genel Müdürlük her ne kadar sözleşmenin feshi için öne sürdüğü gerekçelerde davacının taahhüdünü yerine getirmediğini iddia etmekte ise de; davalı yanın bu iddialarının gerçeklikten uzak ve haksız olduğunu, davacı şirket ile İZSU arasında imzalanmış olan sözleşme her ne kadar 15.02.2021 tarihinde imzalanmış olsa da işe başlama izinlerinin davalı...