İzmir 4. Asliye Ticaret Mahkemesi 2024/200 E., 2024/189 K.

T.C.
İZMİR
4. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
ESAS NO : 2024/200
KARAR NO : 2024/189
DAVA : Alacak (Satım Sözleşmesinden Kaynaklanan)
DAVA TARİHİ : 07/03/2024
KARAR TARİHİ : 12/03/2024
Mahkememizde görülmekte olan Alacak (Satım Sözleşmesinden Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılaması sonunda,
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
DAVA: Davacı taraf vekili dava dilekçesi ile özetle; Davalı ... San. Ltd. Şti. tarafından 30.03.2022 tarihinde verilen "Dozajlama Üniteleri Temini ve Çalışır Vaziyette Teslimi" konulu sipariş onayı ile taraflar arasında 125.000 EUR + KDV bedelli satış sözleşmesinin hukuken akdedildiğini, davalı şirket tarafından taahhüt edilen edimlerin ifa tarihinin, avans ödemesine istinaden en geç 8 hafta olarak teklif formunda belirlenmiş olduğunu, müvekkili şirket tarafından avans ödemesinin 06/04/2022 tarihinde yapıldığını, anılan sözleşme uyarınca müvekkili şirketin edimlerini eksiksiz bir şekilde ifa ettiğini ancak sipariş etmiş oldukları ürünlerin / sistemde siparişlerinin oluşturulmamış ve dolayısı ile sözleşmede belirtilen ifa tarihlerinde teslim edilmemiş olduğunu, bununla birlikte ürünlerin/sistemin ana parçalarının yurtdışından ülkemize ulaşıp müşteri sahasına sevk edildiği 21/06/2022 tarihinden itibaren sorunsuz ve performans etiketlerine uygun olarak çalışmadığının da görüldüğünü, davalıdan kaynaklanan nedenlerle işin sözleşmede belirtilen sürede tamamlanmasının imkansız bir hal aldığını, müvekkili şirketin, yaşadığı gecikme ve kayıplar nedeniyle hem müvekkili şirket hem de şirketin müşterileri olan...