Yargıtay 6. Hukuk Dairesi 2022/4509 E., 2024/1359 K.

MAHKEMESİ : İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 22. Hukuk Dairesi
SAYISI : 2020/1436 E., 2022/1197 K.
HÜKÜM/KARAR : Esastan Ret
İLK DERECE MAHKEMESİ : İzmir 2. Asliye Hukuk Mahkemesi
SAYISI : 2014/466 E., 2017/6 K.
1- İlk Derece Mahkemesince, eser sözleşmesinden doğan tazminat davasında, yüklenicinin edimini ifa etmediği, davacının sözleşmenin 20'nci ve 25'inci maddeleri uyarınca sözleşmeyi feshinde haklı olduğu, hesaplanacak cezanın ihtarnamede verilen süre ile sınırlı olduğu gerekçesiyle davanın 126.724,97 TL üzerinden kısmen kabulüne karar verilmiştir.
2- İlk Derece Mahkemesi kararına karşı davacı vekilince istinaf kanun yoluna başvurulması üzerine, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 22. Hukuk Dairesi tarafından sözleşmenin 25'inci maddesinde kararlaştırılan cezanın, sözleşme tarihinde yürürlükte bulunan ve somut olayda uygulanması gereken 818 sayılı BK'nın 158/II. maddesinde tanımlanan ifaya ekli cezai şart olduğu, kural olarak sözleşmenin feshi halinde talep edilemez ise de sözleşmenin belirtilen maddelerindeki düzenleme ile yapılması gerekli uyarının tebliğ tarihinden itibaren geçecek sürede dahi gecikme cezasının uygulanacağının kabul edildiği ve bu sürenin feshedilemeyen cezalı süre niteliğinde olduğu, bu sürenin dışında gecikilen süre için fesih halinde dahi cezai şart istenebileceğine dair sözleşmede hüküm bulunmadığı, davacı iş sahibinin sözleşmede kararlaştırılan cezalı süre sonuna kadar cezai şart alacağına hak kazandığının kabulü gerektiği belirtilerek istinaf edenin sıfatına göre istinaf başvurusunun esastan reddine...