Yargıtay 6. Hukuk Dairesi

İNCELENEN KARARIN
MAHKEMESİ :Ticaret Mahkemesi
SAYISI : 2022/267 E., 2023/69 K.
HÜKÜM/KARAR : Kısmen Kabul-Kısmen Ret
1- İlk Derece Mahkemesince, eser sözleşmesi uyarınca haksız kesilen gecikme cezasının iadesi ile döviz kurunun yanlış hesaplanması nedeni ile oluşan bakiye iş bedelinin tahsili davasında, sözleşme bedelinin KDV hariç 568.750,00 Euro olduğu, sözleşmenin 13.3 maddesine göre ödemenin malzemelerin işletme ambarına teslimi ve devreye alma işlemleri akabinde yapılan geçici kabul tutanağı sonrasında işletmenin ödeme planına göre yapılacağının düzenlendiği, bu durumda geçici kabulün yapıldığı tarihteki kur üzerinden sözleşme bedelinin KDV dahil 1.721.100,07 TL olduğu, sözleşme bedelinden hesaplanan 61.259,49 TL gecikme cezası, tarafların kabulünde olan ve dosyada faturaları bulunan 1.628,17 TL yemek bedeli, 1.487,50 TL konaklama bedeli, 3.762,68 TL mazot bedeli ile bu bedellere ait 1.238,10 TL KDV olmak üzere 8.116,45 TL ile birlikte davacının yaptığı 1.520.090,74 TL ödeme mahsup edildiğinde davacının alacağının 131.633,39 TL olduğu gerekçesiyle davanın 131.633,39 TL üzerinden kısmen kabulü ile fazlaya ilişkin istemin reddine karar verilmiştir.
2- İlk Derece Mahkemesi kararına karşı taraflar vekillerince istinaf yoluna başvurulması üzerine, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 31. Hukuk Dairesince istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmiştir.
3-Bölge Adliye Mahkemesinin bu kararına karşı taraflar vekillerinin temyizi üzerine Dairemizin 2021/3385 Esas, 2022/693 Karar, 10.02.2022 tarihli ilamıyla; davacı...