Yargıtay 6. Hukuk Dairesi

İNCELENEN KARARIN
MAHKEMESİ : Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 27. Hukuk Dairesi
SAYISI : 2023/599 E., 2023/1005 K.
KARAR : Davalılar Vekilinin İstinaf Başvurusunun Kabulü İlk Derece Mahkemesi Kararının Kaldırılarak Davanın Kısmen Kabulü
İLK DERECE MAHKEMESİ : Ankara 15. Asliye Hukuk Mahkemesi
SAYISI : 2022/159 E., 2023/86 K.
1-İlk Derece Mahkemesince, arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinden kaynaklı alacak davasında, davacı yüklenici ile davalı arsa malikleri arasındaki arsa payı karşılığı sözleşmesi ve ek sözleşme imzalandığı, davalı arsa makliklerinin haklı bir neden olmaksızın başka bir yüklenici ile anlaşma sağlamak suretiyle sözleşmeleri feshettikleri, sözleşmenin davalılar tarafından haksız olarak feshedildiği, davacı yüklenicinin sözleşmenin ifası için yapmış olduğu masrafları ve kâr kaybını talep edebileceği gerekçesiyle, davanın kabulüne 9.200,00 Türk Lirası menfi zararının ve 294.000,00 Türk Lirası müspet zararın davalılardan taşınmazdaki hisseleri oranında tahsiline karar verilmiştir.
2- İlk Derece Mahkemesi kararına karşı davalılar vekilince istinaf yoluna başvurulması üzerine, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 27. Hukuk Dairesi tarafından davacı yüklenicinin inşaat ruhsatı alması gereken süreçte arsa sahiplerine gecikmeye dayalı herhangi bir bildirimde bulunmadığı gibi davalı arsa sahiplerinin 05.06.2015 tarihinde dava dışı yeni yüklenici Kıvanç Grup. Ltd. Şti.