Yargıtay 6. Hukuk Dairesi 2023/646 E., 2024/3038 K.

MAHKEMESİ : Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi 5. Hukuk Dairesi
SAYISI : 2022/1163 E., 2022/1594 K.
vekili Avukat ...
BİRLEŞEN GEBZE 2. ASHM'NİN 2017/225 ESAS SAYILI DOSYASI
vekili Avukat ...
DAVA TARİHİ : 04.02.2016
HÜKÜM/KARAR : Esastan Ret
İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. vekili
İLK DERECE MAHKEMESİ : Gebze 3. Asliye Hukuk Mahkemesi
SAYISI : 2016/23 E., 2021/334 K.
KARAR
1-İlk Derece Mahkemesince; taraflar arasında akdedilen gayrimenkul satış vaadi ve kat karşılığı inşaat sözleşmesinden kaynaklanan alacak istemli asıl dava ile değer kaybının tazmininin talep edildiği birleşen davada; asıl dava yönünden davalı-birleşen davada davacı yüklenicinin sözleşme gereği yapımını üstlendiği inşaatı sözleşmeye uygun olarak yerine getirmeyerek, süresinde teslim etmediği gerekçesiyle asıl davanın kısmen kabulüne karar verilerek, birleşen dava yönünden ise davalı-birleşen davada davacı yüklenicinin bağımsız bölümlerdeki m2 farkından dolayı kendine düşen dairelerde oluşan değer kaybına ilişkin iddialarını ispatlayamadığı, dairelerin küçük olmasına kendisinin sebep olduğu ve kendi kusurunun tazminini davacı-birleşen davada davalı arsa sahibinden talep edemeyeceği gerekçesiyle birleşen davanın reddine karar verilmiştir.
2-İlk Derece Mahkemesi kararına karşı davalı-birleşen dosyada davacı vekilince birleşen dava yönünden istinaf yoluna başvurulması üzerine, Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi 5. Hukuk Dairesince; istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmiştir.