Bakırköy 5. Asliye Ticaret Mahkemesi 2022/891 E., 2024/517 K.

T.C. BAKIRKÖY 5. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
ESAS NO : 2022/891 Esas
KARAR NO : 2024/517
DAVA : Alacak (Satım Sözleşmesinden Kaynaklanan)
DAVA TARİHİ : 06/10/2022
KARAR TARİHİ : 14/05/2024
KARAR YAZIM TARİHİ : 21/05/2024
Mahkememizde görülmekte olan Alacak (Satım Sözleşmesinden Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılaması sonunda,
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; müvekkili .... Ltd. Şti. A'dan Z'ye olacak şekilde laboratuvar kurulumu ve analizi işi yaptığını, laboratuvarların kurulması için ülkemizde yerleşik firmalardan cihazlar satın aldığını, dava konusu kurulan laboratuvar da yer altından maden çıkarabilmek ve analizini yapmak maksadıyla davalı firmaya sipariş edildiğini, müvekkili, davalı firmadan altın madenini çıkarmak ve analiz etmek üzere cihaz siparişleri verdiğini, verilen sipariş firma tarafından tamamlanınca müvekkili firma cihazlarla beraber satış yapılan ülkeye gitmekte ve cihazlar ilk defa kutularından çıkarılıp kurulumu yapıldığını, müvekkili firma laboratuvar cihaz ve sarflarının satışı, cihaz kurulumu ve eğitimi, cihazların bakımları ve teknik servis hizmetleri sunduğunu, müvekkili tarafından davalı şirket .... San. A. Ş. den verilen makine ve cihaz siparişleri taahhüt edilen teslim tarihinde gönderildiğini, akabinde 02.03.2021 tarihinde gecikmeli olarak teslimi yapılan cihazlar, müvekkili tarafından Tanzanya merkezli şirkete paketleri açılmadan gönderildiğini, müvekkili firma yetkilisi ....