İstanbul Anadolu 8. Asliye Ticaret Mahkemesi 2024/133 E., 2024/380 K.

T.C. İstanbul Anadolu 8. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
ESAS NO:2024/133 Esas
KARAR NO:2024/380
DAVA: Alacak (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan)
DAVA TARİHİ: 15/12/2023
KARAR TARİHİ: 14/05/2024
----- sayılı görevsizlik kararı üzerine mahkememiz esasına kaydedilen Alacak (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılaması sonunda,
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ :
İDDİA, SAVUNMA, DOSYA KAPSAMI:
Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; davalı kurumun ---- ihale kayıt numaralı------sistemi üzerinde gidikleri, 17/06/2022 tarihinde sözleşmeyi imzaladıkları, dinlenme odaları yapılacak olan istasyonların yer teslimini yapmak için kurum çalışanları ile birlikte 29.06.2022 tarihinde ilgili yerlere gidildiği ve yapılacak imalat lokasyonlarının yerleri gösterilerek tarafımıza yer teslimi yapıldığı, yer teslimi yapılan ve tarafa gösterilen yerler imalat yapılacak yerlerin olmadığını işe başlamayı istenilen yer teslimi tarihinden bir kaç gün sonra öğrenildiğini, İmalat yapılacak yerlerin hazır olmadığını ve o yerlerde; güvenlik kamerası, kamera direkleri, reklam panoları, ----------- panolarının olduğunu ve onların kaldırılmasından sonra uygulama yapacağımızı belirttikleri, kasım 2022 ayında bazı yerler kısmi olarak hazır olduğu ve yer tesliminin tamamen yapıldığı tarih şubat 2023 olduğu, davanın kabulü, fiilen iş teslimi geç yapıldığı için ihale tarih ayı olan mayıs 2022 tarihinden itibaren fiyat farkı hesaplanması ve ödenmeyen miktarların dava tarihi baz alınarak ve gecikme faiziyle birlikte tarafımıza ödenmesi hususu,...